国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程EPC总承包取排水项目、灰渣场灰坝项目-招标文件

国投湄洲湾第二发电厂

2×1000MW机组工程EPC总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目

招标文件

招标编号： GXTC-1412512

招标人：国投（福建）湄洲湾发电有限公司

山东电力工程咨询院有限公司

招标代理：国信招标集团股份有限公司

二○一四年八月

目录

第一章招标公告 (1)

第二章投标人须知 (5)

1总则 (9)

1.1适用范围 (9)

1.2定义 (9)

1.3合格的投标人 (9)

1.4投标费用承担 (10)

1.5现场踏勘 (10)

1.6保密 (10)

1.7 分包 (10)

1.8 偏离 (10)

2招标文件 (10)

2.1招标文件的构成 (10)

2.2招标文件的澄清 (11)

3投标文件的编制 (11)

3.1投标语言 (11)

3.2计量单位 (11)

3.3投标文件组成 (11)

3.4投标文件格式及组卷方式 (12)

3.5投标报价原则 (12)

3.6投标报价方式 (14)

3.7投标货币 (15)

3.8投标保证金 (15)

3.9投标的有效期限 (16)

3.10投标文件的签署及规定 (16)

4投标文件的递交 (16)

4.1投标文件的密封和标识 (16)

4.2投标截止时间 (17)

4.3迟交的投标文件 (17)

4.4投标的修改和撤回 (17)

5开标 (17)

5.1开标 (17)

6评标 (18)

6.1评标组织 (18)

6.2评标标准 (18)

6.3评标原则 (18)

7授予合同 (19)

7.1授予标准 (19)

7.2招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利 (19)

7.3中标通知 (19)

7.4中标服务费 (19)

7.6合同协议书的签署 (19)

8 纪律与监督 (20)

第三章评标办法 (21)

1 一般规定 (21)

1.1适用范围 (21)

1.2评标原则 (21)

1.3评标标准 (21)

1.4评标方法 (21)

2评标程序 (21)

2.1评标程序 (21)

2.2评标准备 (22)

2.3拆封唱标 (22)

2.4宣读评标纪律 (22)

2.5初审 (22)

2.6投标文件的澄清 (23)

2.7综合评标 (24)

3定标及授予合同 (24)

4评分细则 (24)

4.1技术评分细则 (24)

4.2商务评分细则 (25)

4.3投标报价评分 (26)

第四章合同协议书格式及合同条款 (28)

合同协议书 (30)

合同通用条款 (34)

一、一般规定 (34)

1.1 定义 (34)

1.2 解释 (37)

1.3 往来文书 (37)

1.4 法律、法规和语言 (37)

1.5 合同协议书 (37)

1.6 合同承包范围 (37)

1.7 合同文件的优先次序 (37)

1.8 合同的转让与分包 (38)

1.9 存放在现场的文件 (38)

1.10 文件的照管和提供 (38)

1.11 发包方使用承包方的文件 (38)

1.12 承包方使用发包方的文件 (39)

1.13 保密事项 (39)

1.14 遵守法律、法规、条例 (39)

1.15 可分割性 (39)

1.16 工程管理模式 (39)

二、发包方 (39)

2.1 基本义务 (39)

2.2 进入与占用现场 (39)

2.4 发包方的义务 (41)

三、发包方代表 (41)

3.1 发包方代表的职责与权利 (41)

3.2 对发包方代表的要求 (42)

3.3 发包方代表权利的委托 (42)

3.4 书面指令 (42)

3.5 指令的执行 (42)

3.6 确定 (43)

四、业主及监理工程师 (43)

4.1 业主监督 (43)

4.2 监理工程师的作用 (43)

4.3 监理工程师的委派 (43)

4.4 监理工程师的职责和权利 (43)

五、承包方 (44)

5.1 基本义务 (44)

5.2 责任 (45)

5.3 承包方代表 (45)

5.4 合同文件中的差错 (46)

5.5 履约担保 (46)

5.6 履约担保的释放 (46)

5.7 参考资料 (46)

5.8 现场踏勘 (46)

5.10 可以预见的外界障碍或自然条件的影响 (48)

5.11 工作符合合同要求 (48)

5.12 工程协调 (48)

5.13 供货商及分包商的确定 (48)

5.14 供货商义务的转让 (50)

5.15 测量放线 (50)

5.16 质量保证 (50)

5.17 现场基础资料 (52)

5.18 合同价格的充分性 (52)

5.19 工程进度报告 (52)

5.20 道路通行权与设施 (52)

5.21 避免干扰和对毗邻的第三方设施的损害 (52)

5.22 进场道路 (53)

5.23 设备材料管理 (53)

5.24 工程的照管与维护 (53)

5.25 弥补损失或损害的责任 (54)

5.26 承包方设备 (54)

5.27 安全生产与文明施工责任 (54)

5.28 环境保护 (55)

5.29 电、水、汽 (56)

5.30发包方提供的机械 (56)

5.32 治安保卫 (57)

5.33 承包方应在现场内作业 (57)

5.34 防止违法行为 (57)

5.35 劳动力及承包方设备的报表 (57)

5.36 安全员 (57)

5.37 事故报告 (57)

5.38 文物化石 (57)

5.39 地下设施保护、拆迁 (58)

5.40 承包方的权利 (58)

5.41 许可证、执照或批准书 (58)

5.42 安全、文明施工管理措施 (58)

5.43 项目信息化管理 (59)

六、文件 (59)

6.1 承包方文件 (59)

6.2 设计文件的交付 (59)

6.3 施工组织设计 (60)

6.4 承包方的承诺 (60)

6.5 技术标准、规章、条件 (60)

6.6 技术文件与资料 (61)

6.7 承包方造成的错误 (61)

6.8 专利权（知识产权） (61)

七、员工 (62)

7.1 员工的雇用 (62)

7.2 工资标准与劳动条件 (62)

7.3 为发包方服务的人员 (62)

7.4 劳动法律、法规 (62)

7.5 供员工使用的生活设施 (62)

7.6 健康与安全 (62)

7.7 承包方负责监督 (63)

7.8 承包方雇用的人员 (63)

7.9 扰乱社会治安的行为 (63)

八、工程设备、材料、半成品和成品 (63)

8.1 采购一般要求 (63)

8.2 实施方法 (63)

8.3 厂内检验 (64)

8.4 催交、催运 (64)

8.5 运抵现场 (64)

8.6 现场检验及试验 (64)

8.7 隐蔽工程和中间验收 (65)

8.8 工程质量验收与评定 (66)

8.9 拒收 (66)

8.10 乙供工程设备与材料的所有权 (66)

九、开工、提前、延误和暂停 (66)

9.2 竣工时间及进度控制 (67)

9.3 竣工时间的延长 (67)

9.4 公共机构造成的延误 (67)

9.5 进度计划 (67)

9.6 （删节） (68)

9.7 工期延误赔偿 (68)

9.8 暂时停工 (68)

9.9 暂时停工的后果 (68)

9.10 暂停时对乙供生产设备与材料的付款 (69)

9.11 工程持续停工 (69)

9.12 复工 (69)

十、系统启动及竣工试验 (69)

10.1 承包方的义务（如适用） (69)

10.2 竣工试验被延误 (70)

10.3 重新试验 (70)

10.4 竣工试验不合格 (70)

十一、发包方接收工程 (71)

11.1 接收证书 (71)

11.2 质量保证期的延长 (71)

十二、缺陷责任 (71)

12.1 完成未了工作并修补缺陷 (71)

12.2 修补缺陷的费用 (72)

12.3 未能修复缺陷 (72)

12.4 搬移有缺陷的工程 (72)

12.5 承包方调查缺陷原因 (72)

十三、性能试验（删节） (72)

十四、竣工验收 (72)

14.1 单位工程质量验收 (72)

14.2 保修证书 (73)

14.3 保修 (73)

14.4 达标投产考核 (74)

14.5 合同工程竣工验收 (74)

14.6 最终竣工验收证书 (74)

14.7 未履行的义务 (74)

十五、合同价格与付款 (75)

15.1 合同价格 (75)

15.2 预付款 (75)

15.3 进度付款 (75)

15.4 推迟付款 (75)

15.5 保留金的扣留及支付 (75)

15.6 提前终止时的付款 (76)

15.7 依法扣留 (76)

15.8 付款不等于接受 (76)

15.10 工程结算 (77)

15.11 工程资金监管制度 (77)

15.12 农民工工资保留金管理 (77)

十六、变更 (77)

16.1 变更权 (77)

16.2 变更执行 (78)

16.3 价值工程 (78)

十七、承包方违约 (78)

17.1 通知改正 (78)

17.2 发包方解除合同 (78)

17.3 解除合同时进行估价 (78)

17.4 解除合同后承包方应得付款 (78)

17.5 发包方终止的权利 (79)

17.6 质量管理违约金 (79)

17.7 达标投产违约金 (79)

17.8 管理责任违约金 (79)

17.9 拒绝、拖延撤离现场违约金 (79)

17.10 妨碍、干扰责任违约金 (79)

17.11 贿赂 (79)

十八、发包方违约 (80)

18.1 承包方暂时停工的权利 (80)

18.2 承包方解除合同 (80)

18.3 终止工作和撤走承包方设备 (81)

18.4 解除合同后的付款 (81)

十九、风险与责任 (81)

19.1 赔偿 (81)

19.2 承包方对工程的照管 (81)

19.3 发包方应承担的风险 (81)

19.4 发包方承担的风险所造成的后果 (82)

19.5 承包方应承担的风险 (82)

19.6 责任限度 (82)

二十、保险 (83)

20.1 有关发包方的保险 (83)

20.2 有关承包方的保险 (83)

二十一、不可抗力 (83)

21.1 不可抗力的定义 (83)

21.2 不可抗力的影响 (83)

21.3 承包方的责任 (84)

21.4 发包方的责任 (84)

21.5 避免和减少不可抗力损失 (84)

21.6 不可抗力影响承包方 (84)

21.7 选择性终止及免除履约义务 (84)

21.8 依法免除履约义务 (85)

22.1 承包方的索赔 (85)

22.2 发包方的索赔 (86)

22.3 承包方索赔款的支付 (86)

22.4 发包方索赔款的支付 (86)

二十三、争议 (86)

23.1 争议的解决 (86)

23.2 不得拒绝、拖延撤离现场 (87)

23.3 不得妨碍、干扰对工程及设备的使用 (87)

23.4 不得妨碍、干扰发包方的工作秩序、现场施工进程及经营秩序 (87)

二十四、税收 (87)

24.1 发包方税收 (87)

24.2 承包方税收 (87)

二十五、发票的开具与提交 (87)

25.1 发票的提供时间 (87)

25.2 发票的真实有效 (87)

25.3 发票开具前的沟通 (87)

25.4 发票的提交 (87)

合同专用条款 (89)

一、一般规定 (89)

1.1 定义 (89)

五、承包方 (89)

5.3 承包方代表 (89)

5.6 履约担保的释放 (89)

5.27 安全生产与文明施工责任 (89)

5.28 环境保护 (89)

5.29 电、水、汽 (89)

5.31 现场清理 (90)

5.42 安全、文明施工管理措施 (90)

八、工程设备、材料、半成品和成品 (91)

8.1 采购一般要求 (91)

九、开工、提前、延误和暂停 (91)

9.2竣工时间及进度控制 (91)

9.5 进度计划 (92)

9.7 工期延误赔偿 (92)

9.13 里程碑点发生延误的赔偿 (93)

十五、合同价格与付款 (93)

15. 合同价格和付款 (93)

十六、变更 (96)

16.2 变更执行 (96)

十九、风险与责任 (97)

19.6 责任限度 (97)

二十、保险 (97)

20.2 有关承包方的保险 (97)

附件一合同范围划分 (101)

1 总体工作范围 (101)

1.1 总则 (101)

1.2具体工作范围 (101)

2接口界线划分 (102)

3施工临时用地、施工电源、施工水源、施工通讯及施工道路 (103)

1总体技术方案 (106)

2新建围堤 (106)

2.1水工结构的安全等级和设计标准 (106)

2.2结构方案 (107)

3改造围堤 (107)

3.1水工结构的安全等级和设计标准 (107)

3.2结构方案 (108)

4雨水排水导流堤 (108)

4.1水工结构的安全等级和设计标准 (108)

4.2结构方案 (108)

5灰场内部防渗 (109)

6排水工程 (109)

6.1水工结构的主要种类、安全等级和设计标准 (109)

6.2结构方案 (110)

6.3耐久性设计方案 (111)

7取水工程 (111)

7.1水工结构的主要种类、安全等级和设计标准 (111)

7.2结构方案 (112)

7.3耐久性设计方案 (113)

8循环水泵房及前池 (113)

附件三项目管理要求 (115)

一、项目管理总体要求 (115)

二、进度管理要求 (115)

1.进度管理总的要求 (115)

2.进度计划的实施与控制 (115)

3.施工进度的考核 (116)

4.工程进度计划 (116)

三、施工资源管理 (118)

1 施工人力资源管理 (118)

1.1承包方管理人员的总体要求 (118)

1.2承包方现场管理和技术人员配备（根据承包方承诺在合同谈判时确定） (118)

1.3施工人力资源进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定） (118)

1.4承包方现场管理和技术人员变更管理 (118)

1.5施工劳务分包管理 (119)

2 施工机械 (119)

2.1施工机械管理 (119)

2.2施工机械的进出场管理 (120)

2.3施工机械操作人员要求 (120)

2.4施工机械配备及进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定） (120)

3 材料采购 (120)

3.1分类 (120)

3.2检验 (121)

3.3质量问题处理 (121)

3.4保管 (121)

四、质量管理要求 (122)

1、质量保证 (122)

2、质量控制 (122)

3、创优及质量改进 (125)

五、职业健康安全与环境管理要求 (125)

一、职业健康安全与环境管理目标 (130)

二、HSE管理依据 (131)

三、责任与义务 (132)

四、违约责任 (135)

五、附则 (136)

附件四项目文件管理 (137)

4 竣工文件的整理移交 (139)

5 检查与考核 (140)

附件五项目信息化管理 (141)

附件八履约保函格式 (151)

第五章招标人提供的文件 (153)

第六章投标文件格式 (154)

1商务部分 (154)

1.1 投标书 (154)

1.2法定代表人授权委托书 (156)

1.3 投标保证金（电汇底单） (157)

1.4企业简介 (158)

1.5投标人一般情况表 (159)

1.6企业法人营业执照及副本 (160)

1.7企业资质等级证书 (161)

1.8中华人民共和国组织机构代码证 (162)

1.9安全生产许可证 (163)

1.10 QHSE管理体系认证证书及复审报告 (164)

1.11税务登记证书（国税和地税） (165)

1.12银行资信等级证书 (166)

1.13近三年财务审计报告及财务报表 (167)

1.14近三年工程营业额数据表 (168)

1.15投标人诉讼史 (169)

1.16公司组织机构 (170)

1.17公司主要人员资格表 (171)

1.18企业自有主要机械设备 (172)

1.19企业自有施工劳动力资源 (173)

1.20企业长期合作的施工分包队伍一览表 (174)

1.21投标人近十年已完工程及目前在建工程一览表 (175)

1.22类似工程经验 (176)

1.23投标人认为需要提供的其他商务资料 (177)

商务报价部分 (178)

1.24 投标书格式（报价部分） (178)

1.25投标报价表 (179)

总报价表 (179)

分项工程量清单计价表 (180)

一般项目清单计价表 (181)

分项工程量清单综合单价汇总表 (182)

工程量清单报价表 (185)

综合单价分析表 (186)

投标人拟用于本项目的施工机械台班价格表 (187)

1.26投标人认为需要提供的其他商务报价资料 (189)

2.QHSE管理 (190)

2.1 管理体系认证证书及近三年复审报告 (190)

2.2 质量管理 (191)

2.3 HSE管理内容 (192)

2.3.3.1项目拟投入的环境监测设备配备清单 (193)

表1：项目拟投入的环境监测设备配备清单 (194)

3项目管理 (195)

3.1 项目经理委任书 (195)

3.2 投标人对其项目部授权范围的承诺 (196)

3.3 投标人对其项目部资源、技术支持的承诺 (197)

3.4 投标人对其项目部的监督管理机制 (198)

3.5项目管理机构配备情况表 (199)

3.6 项目经理简历表 (200)

3.7 项目技术负责人简历表 (202)

3.8项目经理、主要技术负责人员的身份证、资格证书（复印件） (203)

4 施工组织实施方案 (208)

6对合同条款和合同附件的响应 (219)

6.1合同通用条款偏离表 (219)

6.2合同专用条款和合同附件偏离表 (220)

第一章招标公告

1. 国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“招标人”）委托国信招标集团股份有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目提交密封的有竞争性的投标文件。

项目名称：国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房土建）、灰渣场灰坝项目。

招标编号：GXTC-1412512

业主方：国投（福建）湄洲湾发电有限公司。

建设地点：福建莆田市忠门半岛西南岸塔林村。

招标范围：

本次招标范围为国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝施工，主要包括以下内容：1）本期取排水工程，包括循泵房土建、取水管道及取水头、排水闸门井（含闸门井）至海域段排水箱涵及排水口；

2）新建灰场工程（包括新建灰场围堤及堤顶防浪墙、灰场底部及四周的防渗）、厂区南侧老灰场围堤加固工程；

3）湄洲湾电厂一期循环水排水管道改造工程，包括但不限于以下内容：湄洲湾电厂一期排水沟道改造井、为湄洲湾电厂一期新建的排水沟道及排水口等；

4）湄洲湾电厂一期西南侧雨水排水引接工程，包括但不限于以下内容：湄洲湾电厂一期雨水排水明渠、排水箱涵等；

5）上述项目的地基处理；

6）取水口防撞装置。

主体工程工期：23＋3个月（主厂房浇灌第一方混凝土至第一台机组投产23个月，再加3个月后第二台机组投产）。

本标段工期要求：

1）计划进场时间：2014年10月8日；

2）计划总工期：自接到招标人进场书面通知开工时间起18个月。

2. 合格投标人须满足以下要求：

投标人应同时满足下述通用资格条件：

（1）在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；

（2）具有水利水电工程施工总承包一级及以上或港口与航道工程施工总承包一级及以上资质；

（3）已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证或职业安全健康管理体系认证，具有安全生产许可证；

（4）具有以下施工业绩：有1个及以上单机600MW级及以上火电机组方涵沉管取水或排水工程并投运的业绩，或近十年濒海带止水措施的断面尺寸4×4米且单件长度15米及以上混凝土箱涵沉管工程投运业绩；

（5）具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产和重组状态；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

（7）须具有有效的安全生产许可证；

（8）项目经理应具有注册的水利水电工程或港口与航道工程一级建造师注册证书、中级及以上职称、至少1个类似项目的工程业绩；

（9）本项目不接受联合体投标。

3. 购买招标文件时间：2014年8月12日至2014年8月18日，每天上午 9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间）。招标文件售后不退。在购买招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文件为同一个项目的，招标文件售后概不退还。同时提供招标文件的电子文档，如电子文档与纸质招标文件有差异，以纸质招标文件为准。

4.购买招标文件地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层（邮编：100044）国信招标集团股份有限公司招标业务十部

购买标书联系人：王浩、杨雪光

联系电话：010-********-752（137********）、211

传真：010-********

邮箱：gxzb12@https://www.wendangku.net/doc/d017319815.html,

（1）如需现场购买，请购买标书人员持法人代表授权书或单位介绍信、个人有效身份证件及相关资质复印件在指定的时间内到上述地点购买。

（2）如果需通过电汇方式购买招标文件，请投标人按如下地址和帐户汇款（购招标文件款3000元人民币），并将加盖公章后的招标文件购买登记表（如下）、汇款底单（标明GXTC-1412512）扫描邮件至招标代理机构，收到该邮件并确认后，招标代理机构将立即把招标文件电子版发送给投标人，如发送邮件当天未收到电子版的招标文件，请及时与招标代理机构人员取得联系（账号见本公告10.招标代理机构名称、地址、联系方式）。

（3）招标文件售价3000元人民币

（4）招标文件购买登记表

5. 投标截止时间：所有的投标文件须于2014年9月9日上午9:30（北京时间）之前交到北京市（具体地点待定）。逾期提交的投标文件将被拒绝。不接受邮寄方式提交投标文件。

6. 开标时间：开标时间2014年9月9日上午9:30（北京时间），在上述地点公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。

7. 所有投标都必须附有投标保证金，金额为壹佰万元整人民币，递交投标保证金请注意以下事项：

●投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保

证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“GXTC-1412512投标保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担：

●请各投标单位在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向国信招标集团

股份有限公司财务部递交投标保证金,投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

8. 有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息和查阅招标文件：如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异，请以传真并电子邮件的形式联系。招标代理机构名称、地址、联系方式：

9.此公告仅在中国采购与招标网（https://www.wendangku.net/doc/d017319815.html,）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

10.招标代理机构名称、地址、联系方式：

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

开户银行：中信银行首体南路支行

帐号：7112510182600083119

购买标书联系人：王浩、杨雪光

联系电话：010-********-752（137********）、211

传真：010-********

邮箱：gxzb12@https://www.wendangku.net/doc/d017319815.html,

注：投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款），电汇单必须注明“（GXTC-1412512）字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

第二章投标人须知投标人须知前附表

1总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的工程项目。

1.2定义

1.2.1“招标人”系指依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出项目、进行招标的法人或者其他组织，本项目的招标人为国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限公司。

1.2.2“投标人”系指响应招标文件要求，向招标人提交投标文件的单位（非联合体）。

1.2.3“工程项目”系指国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目。

1.3合格的投标人

1.3.1为履行本合同的目的，投标人至少须满足本须知前附表第3项所要求的资格和合格条件，且具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标。

1.3.2投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

1.3.4在第1.3.1款所述的资质证书中法人单位名称必须和投标人名称相同。

1.3.5为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应至少包括下列资料：1）投标人须知前附表第3项所要求的资格和合格条件证明资料。

2）“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3）企业信誉证明资料。

4）近3年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

5）企业资源情况。

6）近10年完成的类似项目情况应附中标通知书、合同协议书以及业主出具的合同工程完工证明复印件或合同工程完工证书复印件或工程竣工证书副本复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7）按规定的格式填写公司的组织结构和计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程师的简历及施工现场管理、主要施工人员的情况。

8）按规定格式提供完成本合同的施工劳动力计划。

9）按规定格式提供完成本合同拟采用的大型机具情况和主要施工机械设备情况。

10）工程项目管理软件P6软件、工程管理信息系统在以往工程中的使用情况。

11）拟进行劳务分包的，应提交分包的范围、分包商短名单及其简介、营业执照、资质等级