合同变更协议范本(制式文件)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
合同变更协议范本(制式文件)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
合同编号:
甲方：乙方：
甲乙双方丁—年—月—日签订了合同（合同号：—，下称“原合同”）。由丁原因，甲乙双方经过友好协商，
在真实、充分地表达各自意愿的基础上，对原合同内容作出如下变更，并由双方共同遵守：
1、原合同条款：
现修改为：
2、原合同条款：
现修改为：
3、删除原合同条款：
4、生效及其它
本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议变更的内容外，原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，一式—份，双方各执—份，具有同等法律效力。
甲方：
（盖章）
法定代表人: 签字：
乙方：
（盖章）
法定代表人: 签字：
地址： 邮政编码： 经办人： 电话： 开户银行： 帐号：
年 月 日
地址： 邮政编码： 经办人： 电话： 开户银行： 帐号：
年 月 日
房屋买卖合同(直接更名版)
房屋买卖合同 甲方（卖方）：身份证号：手机号： 乙方（买方）：身份证号：手机号： 丙方（中介方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就购房事宜达成如下协议： 第一条：甲方根据相关规定，已依法取得坐落于：的房屋（以下简称该房屋）购买权，该商品房买卖合同上载明的的建筑面积为___________平方米。甲方已交购房款人民币元整（小写：￥元）。 第二条：甲方保证该房屋可以更名和按揭，更名前的所有手续由甲方负责办理。 第三条：乙方愿意在本协议第一条款及第二条款成立的前提下，签订本协议，并认可仅在此种情况下签订本协议才具有法律效力。 第四条：双方议定上述房产交易总价款为人民币元整（小写：￥万元）； 第五条：合同签订后，乙方支付购房定金人民币元整（小写：￥元），其中甲方保管人民币元整（小写：￥元），丙方代管人民币元整（小写：￥元）。若乙方在30天内不履行合同，则丙方先从该定金中扣除本合同约定的乙方佣金，余款作为违约金转付给甲方；若双方交易成功，则定金在开发商处合同更名成功后冲抵购房款。 第六条：本合同签订后，视为中介成功，甲乙双方均愿各自支付此房屋成交价1%的佣金给丙方，甲乙双方各自支付丙方佣金为人民币元整（小写：￥元）。佣金在开发商处合同更名成功后，甲乙双方各自一次性支付给丙方。佣金不含产权过户、代办按揭等费用。 第七条：甲方保证该房产没有产权纠纷、房产手续合法、权属清晰。由于该房产暂未办理不动产权证，甲方应在乙方支付定金后日内在开发商处将购房合同、发票
等相关资料更名为乙方，并保证相关手续合法完整，可办理不动产权证； 第八条：更名后办理不动产权证前需缴纳的契税、维修基金由乙方负责缴纳； 第九条：违约责任 1、甲方违约责任：甲方在收到乙方购房定金之后，要确保乙方能够与房屋开发公司顺利签订该房屋的《房屋买卖合同》，若因甲方原因导致该房产不能办至乙方名下，或不能办理不动产权证，本合同解除，甲方和丙方应立即退还乙方交付的叁万元购房定金。如甲方和丙方不能立即退还乙方购房定金，则每天按该房屋成交价2‰支付给乙方滞纳金。 2、乙方违约责任：乙方在支付给甲方款项之前提出终止上述房屋定购，乙方应付给甲方违约金叁万元；乙方在支付给甲方款项之后提出终止上述房屋定购，乙方交付给甲方的定金不退还。 第十条：本合同中填定的文字与打印的文字具有同等法律效力，甲乙双方应认真确认，一旦签字，丙方原房源信息及各方口头承诺均视为无效。若因履行本合同所产生的纠纷，甲乙双方应通过友好协商，本着为了利于合同实现的原则予以解决，并签订补充协议。若协商不成，可起诉至市人民法院解决。 第十一条：其他事项约定： 第十二条：本合同一式三份，三方各执一份，甲乙丙三方签字之日起生效，具有同等法律效力。 甲方（签名）：乙方（签名）： 丙方（中介方）： 经办人（签名）： 合同签订时间：年月日
建设工程设计合同示范文本范本
建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：
_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
人工智能过滤优化服务合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 人工智能过滤优化服务合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：______________ 信息服务有限公司 乙方：_________________________________ 甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方为 乙方提供_________ 人工智能过滤优化服务事宜，现达成如下 协议： _______ 人工智能优化服务技术是甲方根据乙方提供的大复式投注单，利用独特的数理统计和先进的数据分析相结合在应用最新数字科学原理，将乙方昂贵的大复式投注方案变成有实际可行性的小规模单注投注方案，在保证同样中奖几率的同时，大大节省了乙方的投注资金，成功率95浓上 如果甲方提供的优化服务结果没有达到双方约定的效果，甲方将按照本合同有关规定，对乙方进行赔偿。 1. 中7保7服务：是指乙方提供的大复式单猜 中当期全部中奖号码，甲方优化过滤后的单式投注有一注中7个号码。乙方的投注资金将节省85%以上。本类型不承诺保其中6个和以下的情况。 2.中7保6服务：是指乙方提供的大复式单猜 中当期全部中奖号码，甲方优化过滤后的单式投注有一注中6个号码。乙方的投注资金将节省90%以上。本类型不承诺保其中5个和以下的情况。 3.中6保6服务：是指乙方提供的大复式单猜 中当期6个中奖号码，甲方优化过滤后的单式投注有一注中
工程合同变更协议书范本
工程合同变更协议书范本 建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更你了解多少呢?以下是在第一为大家的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 工程名称： (与已签订的合同一致) 工程内容： (与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程》备案编号： (一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写) (二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。 (三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
(四)本补充协议一式三份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 鉴于： 甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包方： (甲方) 承包方： (乙方)
软件技术开发合同模板参考
合同编号： 技术开发（委托）与技术服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点：
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无“等字样。
技术开发（委托）与技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式：电话 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）： 住所地： 法定代表人： 项目联系人： 联系方式： 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱：
本合同甲方委托乙方研究开发项目线上技术平台及后续为该线上平台提供技术服务包括软件持续开发升级、技术改造、平台运营维护等等，并支付研究开发、技术服务等经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本合同研究开发项目的要求如下： 1．技术目标： 。 第二条乙方应在本合同生效后日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容： 1．； 2．； 3．； 第三条乙方应按下列进度完成研究开发工作： 1．； 2．； 3．； 4．。 第四条甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下： 1．技术资料清单：。
买卖合同-项目转让合同范本
三一文库（https://www.wendangku.net/doc/e617245585.html,）/合同范文 买卖合同:项目转让合同范本 转让方（以下简称甲方）：某某房地产有限责任公司 受让方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用原则，为加快某商贸城的进一步发展，经友好协商，就甲方向乙方转让某商贸城项目的权利义务相关事宜达成一致意见，签订本合同如下： 第一条转让标的（某商贸城项目）概况 1.该项目原由某某镇人民政府和湖南省A某某房地产开发公司合作开发，而后经各方协商，该项目法人变更为B某某房地产有限责任公司，由B某某房地产有限责任公司对该项目继续开发。 2.该项目一期工程（除17、18栋及物管房只完成了桩基外）已按规划完成，主体工程及其附属工程（除11栋外）均验收合格；二期工程也已作了大量的前期工作。
3.该项目手续合法，真实有效，证件基本齐全，已竣工房屋所有权证及土地使用证正在紧张办理之中，其中一部分已办妥。（详见附件一） 4.招商引资的优惠政策手续基本办妥，部分已兑现实施。 5.该项目现在的物业管理由甲方负责。 6.本项目房屋出售情况，售房价款支付情况及工程款支付情况见附件二。 7、该标的为项目的总体转让，也是该项目总体第二次转让，其内容和性质一致，即权利、义务及法律责任一并由甲方转移给乙方。 第二条转让标的涉及的权利义务转让方案 1.甲方与B某某房地产开发公司在承包建设及项目转让过程中发生的经济结算关系仍由甲方负责（现已结清）； 2.甲方在建设某某商贸城过程中因该项目建设实施发生的 债权、债务（含自然债务）由乙方负责（详见附件三）。 3.甲方与房屋买受人及承租人等合同相对人的权利义务转 让给乙方，尚未履行的债权债务由乙方继续履行，甲方不再承担履行义务，房屋办证及相关手续在标的转让后由乙方继续办理；
合同变更说明范本
合同变更说明范本 篇一：合同变更协议书 合同变更协议书 本协议于年月日在签署。签约双方为：采购方：济宁从荣络科技有限公司（以下简称甲方） 供方：北京中青旅创格科技有限公司（以下简称乙方）项目：济宁市中区公安局天工程 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与本协议双方于年月日签订的济宁市中区公安局天工程设备采购合同 (下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：（1）本协议双方为济宁市中区公安局天工程设备采购，已签订了原合同。 （2）本协议双方设备变更，期望对原合同作一些修改。 因此，本协议双方意图以法律形式相互约束，特此同意如下： 1、本协议经双方友好协商同意，对原合同规定的合同总价减少人民币柒万肆仟伍佰贰拾伍元（￥:），即以合同总价人民币玖拾陆万玖仟伍佰柒拾伍元整（￥：）代替原合同总价人民币壹佰零肆万肆仟壹佰元整（￥：）。 2、变更说明：甲方收到乙方产品后经检测，其中五台高清红外络球机不符合约定的检验情况，存在一定的质量问题。按原合同第五条，存在质量问题的五台络红外高清球机
按原装配退还乙方。 3、结算方式及期限为：合同签订10工作日内，甲方向乙方以承兑汇票的方式首付合同货款的70%即￥730870元整，XX年9月30日前再以承兑汇票的方式付合同货款的25%即￥261025元整，其余5%即￥52205元整，作为质保金，待叁年质保期结束后于年月日以承兑汇票方式付清。 4、除本协议中明确所作的修改外，原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议双方已责成其正式授权的代表签署本协议，具有同等的法律效力。 甲方（盖章）：济宁从荣络科技有限公司乙方（盖章）：北京中青旅创格科技有限公司 代表人签字：代表人签字： 电话：电话： 篇二：合同变更说明 2 合同变更说明 XX年6月20日，济南海润建筑工程有限公司与山东腾骐置业发展集团有限公司签订的《腾骐骏安西区幼儿园20#、21#、22#建设工程施工合同》，由于济南海润建筑工程有限公司不具备相应的施工资质，经济南海润建筑工程有限公司与山东腾骐置业发展集团有限公司、济南英雄山建筑集团有限公司西营分公司协商后，同意将承包方变更为济南英
工程设计合同范本简单版
工程设计合同范本简单版 订立合同双方： 建设单位：____________________，以下简称甲方； 设计单位：____________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为 ______平方米，批准总投资为______万元，建设地点在 ____________。 第二条甲方的义务 1.甲方应在______年______月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资 源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在______ 年______月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文 件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设 备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊
需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由 甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙 方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在______年______月______日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付技术设 计文件；在______年______月______日以前，向甲方交付施工图设 计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式 ______份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需 要模型费，另行收费。______年______月______日以前，乙方必须 向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定 额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按______ 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
最新设计合同协议书范本5篇
最新设计合同协议书范本5篇 如果一个建设项目由几个设计单位共同设计，建设单位应与主体设计单位签订设计总合同，与配合设计单位签订设计分合同。下面是小编搜集的最新设计合同协议书范本5篇，希望对你有所帮助。 最新设计合同协议书范本(1) 工程名称： 委托单位： 设计单位： 设计编号： 合同编号：____年____月______日订 订立合同双方： 建设单位：__________________，以下简称甲方; 设计单位：__________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一，工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_________ 二，甲方的义务 1，甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;
工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三，乙方的义务 1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在__________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件__________份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。 大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四，设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
人工智能基础版服务合同标准版副本
人工智能基础版服务合同标准版副本 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
千呼叫人工智能系统服务合同（2018版） 甲方： 联系人：联系电话：联系地址： 乙方： 联系人： 联系电话： 联系地址：合同订单 □ 合同条款 双方就千呼人工智能系统服务和/或相关增值服务事宜订立本合同。 第一条本合同成立及生效 1.1甲乙双方在签订本合同之前，需提供真实合法有效的营业执照及法人身份证复印件。如因一方未提供真实合法有效的营业执照及法人身份证复印件导致本合同解除、终止、无效的，则另一方有权追究其法律责任。 1.2 本合同由乙方经办人员携带乙方加盖公章或合同专用章的文本与甲方协商,甲方签章后由乙方经办人员交回乙方,由乙方审核营业执照及法人身份证复印件后加盖确认公章。
1.3甲方未按约定时间支付全部费用超过 7 日的（乙方同意延期支付合同费用或同意其他支付方式的除外），则乙方有权单方解除本合同，解除自通知到达甲方之日起生效。 1.4本合同服务期限，甲、乙双方一致同意，本合同服务的实际期限为自千呼机器人License服务开通之日起的12个月。如需续订服务的，甲方应在本合同服务期限届满前30日内按照其所需的千呼人工智能系统支付下一年度的费用。在甲方支付完毕费用后，本合同服务期限自动续期。 第二条服务内容和定义 2.1千呼人工智能系统服务：指乙方利用千呼机器人License服务、千呼服务器服务、千呼话术制作服务三者结合，实现外呼电话及千呼话术语音对答互动，且在本合同服务期限内持续提供相关人工智能技术支持的技术服务。 2.2千呼机器人License服务：指乙方利用人工智能及通信技术，为甲方通过千呼人工智能系统实现外呼电话及千呼话术语音对答互动，且在本合同服务期限内持续提供相关人工智能技术支持的技术服务。 2.3千呼服务器设备服务：指乙方利用人工智能及通信技术，在提供千呼机器人License服务的基础上，为甲方在投放周期内持续提供千呼系统服务器的维护和技术支持的技术服务。 2.4千呼话术服务：指乙方利用人工智能技术，在千呼机器人License服务的基础上，教会甲方在投放周期内话术内容制作。 2.5信息资料：指甲方提供、录入或选定实现千呼人工智能系统服务的一切信息，包括但不限于产品、公司、业务、交易、甲方公司项目话术文字版及实现千呼机器人语音互动相关的信息和资料。
合同主体变更合同协议书范本签约版
编号： ________________ 合同主体变更协议书 甲方：___________________________ 乙方：__________________________ 丙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月 ____ 日
甲方：_________________________________________________________ 乙方：_________________________________________________________ 内万：_________________________________________________________ 鉴于： 1、甲方、乙方签订如下合同（下称原合同）： 甲方与乙方于年月日签订《》（合同编号）。甲方与乙方于年月日签订《》（合同编号）。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律相关规定，现甲、乙、 丙三方就以上两份合同主体变更问题相互协商一致，达成如下协议： 1. 甲、乙、丙三方一致同意将原合同中的乙方变更为丙方。 2. 本协议签订后，丙方应按原合同（包括补充协议）及本协议的约定，直接向甲方履行原合同权 利义务，甲方付款之前，丙方需提供经甲方认可的正规发票（后附甲方和丙方账户信息）。 3. 乙方应对丙方基于履行原合同（含补充协议）对甲方所负的一切债权债务，承担连带责任。 4. 本协议及原合同履行过程中发生纠纷，三方应进行友好协商，协商不成的，可向本协议签订地 人民法院起诉。 5. 本协议一式份，甲方执份，乙、丙各执份，每份均具有同等法律 效力，自协议签订之日起生效。
工程设计合同补充协议范本
工程设计合同补充协议范本 工程设计往往是在工程项目施工前先行完成的,那么对于工程设计合同补充协议你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的工程设计合同补充协议范文，感谢您的欣赏。工程设计合同补充协议范文一本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下： 一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。 二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。 三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。 1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款; 2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%; 3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修
改批准后支付总费用的40%; 4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。 四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。 五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。 六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。 业主：设计人： 法定代表人法定代表人 或其授权代理人：或其授权代理人 年月日： 工程设计合同补充协议范文二委托方： (以下简称甲方) 受托方： (以下简称乙方) 甲乙双方于20xx年5月15日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同)，现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将XX公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。 第一条工程造价 1. 本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万
人工智能产业战略合作框架协议模版
xx市人民政府xx股份有限公司战略合作框架协议 签订时间：xx 签订地点：xx市
甲方：xx市人民政府 乙方：xx股份有限公司 xx市是一代伟人x先生的故乡，多年被评为宜居城市及最具幸福感城市。是珠江东西两岸重要节点和粤港澳大湾区合作前沿城市，总面积1783.67平方公里，常住人口321万，旅居世界各地海外华侨和港澳台同胞80多万人。2016年，全市生产总值3203亿元，增长7.8%。拥有国家级产业基地35个，省级技术创新专业镇18个，形成了装备制造、五金灯饰、电子信息和健康医药等一批颇具规模的产业集群。xx 市政府深入贯彻供给侧结构性改革和创新驱动发展核心战略，牢牢把握“加快建设世界级现代装备制造业基地、珠江西岸区域性综合交通枢纽、区域科技创新研发中心、珠三角宜居精品城市”的战略定位，全力推动充满创新活力的和美宜居城市建设。 xx股份有限公司(以下简称“xx”)是亚太地区最大的智能语音和人工智能上市公司，语音合成、语音识别、机器翻译、自然语言理解以及常识推理等人工智能核心技术在国际比赛中屡获冠军。并在业界率先启动“讯飞超脑”计划，牵头承建了中国首个人工智能重大标志性项目—“类人答题机器人”项目，在人工智能领域拥有全球一流的技术成果。目前，xx人工智能开放平台上总用户数超过8.9亿，日均使用次数超过30亿人次，第三方创业团队超过20万个。其中，
教育领域的用户数超过7500万，并拥有中文语音主流市场70%的市场份额。相关技术成果已经在教育、智慧城市、医疗、国家信息安全和民族文化传播等国家核心战略领域发挥了重要作用。 鉴于甲、乙双方优势互补，发展战略高度契合，本着“平等互惠、优势互补、合作共赢”的原则，xx市政府和xx在协商一致的基础上，遵循双方现行的有关法律制度，达成战略合作框架协议如下： 一、乙方意向投资亿元，在xx市注册成立独立法人子公司，并设立区域性研发机构和销售机构，持续开展各项核心技术研发和应用市场推广，带动xx市人工智能产业发展。 二、乙方协助甲方围绕xx市智慧城市建设和应用，进行可行性方案规划设计，包括中长期规划、重大项目规划。积极引入高端自主创新人才，加快创新创业人才培养，为xx 市的经济建设提供有力的人才支持。 三、甲方支持乙方利用人工智能、语音和大数据，打造“互联网+”智慧政务和智慧警务创新服务示范区，打造智慧教育、智慧医疗、智慧法院和智慧检务创新应用示范区，打造人工智能创新创业平台，推进多模态交互技术应用研究与试点建设。 四、甲方为乙方在xx设立公司给予相应的支持和帮助,
建筑工程设计变更、现场签证协议示范文本
建筑工程设计变更、现场签证协议 发包人： 承包人： 双方经过协商于年月日签订了合同，为了规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”、“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护双方的利益，特签订以下协议： 1. 承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况根据合同约定及时地支付承包人变更签证的价款。 2. 关于变更、签证办理的约定 发包人发出的变更、签证通知单，应加盖发包人指定的印章，否则承包人可以不接受；承包人出具的（要求发包人结算价款）变更、签证单，如果没有发包人指定的印章，发包人将不予认可。 双方指定的有效印章式样如下： （发包人印章式样）（承包人印章式样） 合同执行的过程中，双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则发包人可以不予计取相关费用，承包人可以不予接受。 3.关于变更、签证计价的约定 双方核对变更、签证的价款时，承包人负责事先就每张变更、签证通知单做一份完整预（结）算书，提交发包人；发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的预（结）算书。 当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用
的报送，否则发包人可以不计价款，对于其他签证，监理和发包人必须在完工后5日内签字确认，否则发包人可以不予审核费用。 发包人对工程进行变更引起合同价款调整，承包人应在接到发包人联系单、设计变更单或签证单15天内编制补充预算并报监理及发包人(补充预算必须含详细工程量计算书及价款，否则视为无效)，如导致合同价款调增，逾期上报视为承包人放弃补偿要求；如导致合同价款调减，发包人有权从合同价款中扣除相应调减价款。 发包人一般应在变更工程施工完成后30天内或接到补充预算15天内将上报的补充预算审核完毕。所有补充预算均纳入工程结算。 补充预算的计价原则：按照合同报价清单的单价和定额规定的工程量有关的计算规则计算，缺项部分套用相应定额计算（取费标准及材料设备价格按照合同规定执行），没有相应定额的双方协商确定。 预算书的内容必须完整、准确，承包人上报的补充预算额，不得高出发包人审定后额度的5%，否则，发包人收取超出部分的 20％的违约金，在结算工程总价款中扣除，并降低承包人在发包人承建商评估体系的排名。 发包人核定变更、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格结算时不再调整；承包人如有争议按照主合同处理争议的原则执行，但不得以此理由拒不执行有关的设计变更，否则视为违约。 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下内容：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价按合同规定（是综合单价，已含管理费和利润）。 每月10日前，双方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 现场签证单统一使用维科置业的《工程联系单》标准格式并根据所属合同统一编号，此单由发包人工程部代表根据相关流程发起审批，审批通过后由工程部负责填写并分发；施工单位申报的签证单可作为附件随附。 办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式贰份，双方各持壹份。
泰州人工智能城融合项目合同书(7.29)
招商项目入园合同书 甲方： 委托方： 乙方：深圳市前海东方工业自动化设备研究院有限公司 为加大招商引资力度，促进当地经济发展，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，本着互惠互利、平等自愿的原则，经甲、乙两方友好协商，就共同成立江苏泰州人工智能制造产城融合基地股份有限公司（以下简称产城融合基地），在高港经济开发区内投资建设人工智能制造产城融合项目事宜，签订以下合同： 一、项目概况 1、项目内容：江苏泰州人工智能制造产城融合基地（以下简称产城融合基地）项目主要建设内容：电子信息产业园、高端智能制造产业园、物流中心、仓储管理中心、酒店、商务中心、人工智能研究院及展示中心、商业地产开发等。 2、项目用地：规划面积约1000 亩（以实际建设面积为准），位于江苏泰州市高港经济开发区内。 3、项目用地分期提供。土地使用权及所有权归双方共同成立的产城融合基地所有，土地性质按需划分。政府负责按入驻企业要求进行建设、按期入驻等。
4、入驻企业固定资产投资强度原则上不低于万元/亩，建筑容积率大于（有产业规定的可参照产业要求）。 5、项目考核口径：项目开工以主体厂房±0为准，项目建成以主体厂房全面封顶为准，项目投产以实现税收为准。 二、项目管理 1、二大基金：甲、乙双方共同建设产业投资基金、供应链管理基金。基金管理实行双方监管制度，实行专款专用。由乙方负责运营，一期基金使用完成后，可发起二期基金，后期基金根据实际情况顺延。 2、主要职能 ①甲方提供引导基金1亿元，乙方按照1:3的配资比例参股，负责为入驻企业提供资金扶持；负责协助入驻企业融资、与银行协调办理厂房按揭、扶持企业上市；负责产城融合基地的规划费用；负责向国家工信部申报产城融合基地项目工作；负责协助乙方引进专家、博士、硕士等高精尖人才入驻企业。 ②乙方引进基金，同时地方提供的2.5亿元产业引导基金，产业投资基金的还款时间为8年。负责分期融资工作；负责寻找国际一流的产城融合基金及人工智能制造产城融合基地项目企业入驻；负责建设强度与进度管理工作；负责企业按期入驻、国际工业自动化俱乐部政企服务署平台资源，及产城融合基地前期策划、后期运营管理，乙方在泰州市高港区成立泰州人工智能制造产城融合基地有限公司（以下简称人工智能公司），人工智能公司负责基地的招商引资工作。乙方负责前期策划、后期管理工作；
公司买卖合同范本
公司买卖合同范本 篇一：公司转让合同范本 公司转让合同范本 一、合同双方当事人： 出让方(以下简称甲方)： 受让方(以下简乙称)： 根据《合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，拟定以下合同： 二、转让公司的基本情况： 本次转让为甲方将所属的，该公司账面价值万元，评估价值元，涉及职工安置人，涉及银行债权元。该公司转让行为已经同意。 三、职工的安置 本合同公司转让时所涉及职工的安置，经甲、乙双方约定并报批复同意，按如下方式处理： 1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置，与乙方无关。 2、甲方转让公司的人员在外发生的一切违法行为由甲方自行承担，与乙方无关。 四、债权、债务处理 1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担，与乙方无关。 五、公司转让及价款支付情况
转让价款为人民币(大写) 元，双方约定在日内，乙方 (①一次、②分期)通过指定的账号将合同价款付清。 采用分期付款的,乙方以为保证条件，分次,分别在日内付清。 六、产权交割 乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后，甲方将编制好的《产权转让交割单》提交给乙方，由乙方凭此清单逐项核对与验收，核对无误、验收完毕后，由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。 七、税费负担 经甲、乙双方约定，本次转让所涉及的税费按如下方式处理： 八、争议处理 在本合同履行过程中，甲、乙双方发生争议，经协商无效时，当事人可以向产权交易机构申请调解，也可以依合同的约定双方选择 (①依法向所在地仲裁机构申请仲裁；②依法向所在地人民法院起诉)。 九、违约责任 1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写)元。当合同履行后，乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定，则无权要求返还
室内设计合同范本简单版
室内设计合同范本简单版 在室内设计装修的时候一般都会签订相应的合同，想必大家这个时候一定会需要一份比较规范的室内设计合同吧。以下是由为大家整理的“室内设计合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 室内设计合同范本简单版（一） 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________ 第二条设计收费及支付方法 （一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为______元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写______元。 （二）付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、量房前付预付款______元（其中______元上门测量费和______元方案费）； 2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸； 3、出电脑效果图，价格：______元/张（a4）； 第三条设计内容及完成日期的约定 （一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 （二）平立面图
1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图 4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出） 7、门立面图（根据实际情况出或者不出） 6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外） 7、电视背景墙立面图 8、其它现场需施工墙面的立面图 （三）剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图 3、玄关剖面图 4、天花剖面图 5、电视背景墙剖面图 6、其它需施工处剖面图 （四）水电施工图 （五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，______天内完成平面方案图； 平面方案甲方通过后，乙方在______天内完成全套施工图。 第四条双方责任
(完整版)智能化项目合作框架协议书
智能化项目合作框架协议书 2018 年月日
智能化项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC 总承包项目建设协商并达成共识，以云计算、物联网、传感网，网络通讯技术为手段，以信息化为驱动，以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈，进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统一、互利共赢，最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标以满足人民日益增长的美好生活需要为指导，充分发挥城市智慧型产业优势，集成先进技术，推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化，加快*** 智能化系统项目建设，全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量，改变传统落后的生产方式和生活方式。经过若干年的努力，将*** 智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容 双方分阶段在以下领域开展合作： （一）智能化系统项目设计：智能化系统项目顶层框架设计、方
案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 （二）智能化系统项目工程项目建设。 （三）智能化系统项目运维管理。 （四）智能化系统项目运营。 （五）智能化系统项目样板示范工程建设。合作方的权利和义务 为实现上述合作，明确双方权利义务如下： （一）甲方权利和义务 1、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设，为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 2、加大*** 智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度，将信息资源和项目资源提供给乙方。 3、针对此次智能化项目，为智能化系统项目建设项目提供相应技术支持。 4、甲方为乙方现场调查、设计、测试、安装提供必要的条件，以满足项目的实施需要及有效推进。 （二）乙方权利和义务 1、乙方将加积极配合智能化系统项目建设，为*** 经济持续发展、创造平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区等方面发挥积极作用。 2、乙方将充分利用企业自身的核心优势，提升智能化系统项目的信息化应用水平。 3、乙方负责智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设，包含：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书、智能化系统项目工程建设项目、智能化系统
正规二手房买卖合同范本
正规二手房买卖合同范本XX 合同编号：_________ 甲方(出卖人)：_________ (本人/法定代表人)姓名：_________ 国籍：_________ (身份证/护照/营业执照号码)：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 联系电话：_________ 委托代理人：_________ 国籍：_________ 电话：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 乙方(买受人)：_________ (本人/法定代表人)姓名：_________ 国籍：_________ (身份证/护照/营业执照号码)：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 委托代理人：_________
联系电话：_________ 国籍：_________ 电话：_________ 地址：_________ 邮政编码：_________ 根据国家和_________省(市)法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议： 条房屋的基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________层，共_________(套/间)，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)，房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为_________。 第二条房屋面积的特殊约定 1、本合同条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。