造价员考试模板工程复习过程

模板工程

一、定额说明

1、本章分为现浇构件模板、现场预制构件模板、加工厂预制构件模板和构筑物工程模板四个部分，使用时应分别套用。

2、附录P1008中列出了混凝土构件的模板含量表，供使用单位参考。按设计图纸计算模板接触面积或使用砼含模量折算模板面积，两种方法仅能使用其中一种，相互不得混用。使用含模量者，竣工结算时模板面积不得调整。

3、现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以净高（底层无地下室者高需另加室内外高差）在3.6m以内为准，净高超过3.6m的构件其钢支撑、零星卡具及模板人工分别乘以下系数。

二、计算规则

1、构造柱外露均应按图示外露部分计算面积（锯齿形，则按锯齿形最宽面计算模板宽度）构造柱与墙接触面不计算模板面积。

2、整体直形楼梯包括楼梯段、中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连结的梁，按水平投影面积算，不扣除小于200mm的梯井，伸入墙内部分不另增加。

三、分部计算

1、基础混凝土模板

条形基础

S=混凝土与模板的接触面积=基础支模长度×

支模高度

斜面超过30度，应设置模板

独立基础

?模板工程量计算:

?基础下部模板：(2.4+2.7)*2*0.3

?杯口外壁模板：(1.4+1.7)*2*0.7

?杯口内壁模板：0.83*0.8*2+0.53*0.8*2 ?合计：9.58M2

整板基础:

底板侧边,反梁侧边接触面积

2、柱砼模板

现浇混凝土柱模板工程量＝柱截面周长×柱高

柱高——按柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上(下)表面之间高度，即不要扣除板厚。

构造柱与砌体交错咬茬连接时，按混凝土外露面的最大宽度计算。构造柱与墙的接触面不计算模板面积。

构造柱与砖墙咬口模板工程量＝混凝土外露面的最大宽度×柱高

如图所示，现浇混凝土框架柱20

根，组合钢模板，钢支撑，计算

钢模板工程量，确定定额项目。

现浇混凝土框架柱钢模板工程量

＝0.45×4×4.50×20＝162.00ｍ2

计算A轴与1轴相交的构造柱

混凝土及模板工程量。

柱底标高为：－0.06m，柱顶标

高为7.2m。

构造柱的体积：0.24×0.24×

(7.2+0.06)=0.42m3

马牙槎体积：0.03×0.24×7.26

×2＝0.10 m3

构造柱混凝土工程量为：0.42＋

0.10＝0.52 m3

构造柱模板工程量为：

0.24×7.26×2+0.06×7.26×4＝

5.23m2

3、混凝土梁模板

现浇混凝土梁(包括基础梁)模板，按梁三面展开宽度乘以梁长，以平方米计算。现浇混凝土梁模板工程量=（梁底宽+梁侧高×2）×梁长

分几种情况：

（1）单梁，支座处的模扳不扣除，端头处的模板不增加。

（2）梁与梁相交时，按净空长度计算。

（3）梁与板连接时，梁侧壁模板算至板下坪。

A基础梁模板=(梁高×2) ×梁长

B架空的基础梁模板=(梁宽+梁高×2) ×梁长

C梁模板=(梁宽+梁高×2) ×梁长

注:梁高—带板的梁计至板底,不带板的梁计至梁项.

D外轴线梁模板=(梁宽+梁高1+梁高2) ×梁长

其中梁高1—梁底至板底

梁高2—梁底到板面

E圈梁\过梁模板=(梁高×2) ×梁长+梁宽×梁下门窗洞长度.

例题1

计算M－1过梁混凝土及模板工程量。

过梁尺寸为：墙厚×180×(洞口两侧各加250mm)

M－1洞口尺寸：1000×2100mm，个数7个。

M－1过梁混凝土工程量：(1＋0.5)×0.24×0.18×7＝0.45m3

M－1过梁模板工程量：（0.18×1.5×2+1×0.24）×7＝5.46m2

例题2：计算L2混凝土及模板工程量。

L2的长度：2.7-0.24＝2.46m

L2的高度：0.26+0.09＝0.35m

L2的根数：8根

L2混凝土的工程量为：0.24×0.35×2.46×8＝1.65m3

L2模板工程量：(0.26×2＋0.24)×2.46×8＝14.96m2

例题3：某现浇花篮梁，梁端有现浇梁垫，尺寸如图所示。木模板，木支撑，计算梁模板、支撑工程量，确定定额项目。

梁模板工程量

梁断面支模长度＝[0.25＋(0.21＋（0.122+0.072）1/2＋0.08＋0.12＋0.14)×2]=1.627m

1.627*（5.24-0.24）+0.5*2*0.24*2+0.25×0.5×2＋0.60×0.20×4＝9.335ｍ2

例题4：某工程有20根现浇钢筋混凝土矩形单梁L1，其截面和配筋如下图所示，试计算该工程现浇单梁模板的工程量。

解：根据图示，计算如下:

梁底模：6.3m×0.2m=1.26m2

梁侧模：6.3m×0.45m×2=5.67m2

模板工程量：（1.26m+5.67m）×20=138.6m2

4、墙模板工程量计算

现浇混凝土墙模板，按混凝土与模板接触面积，以平方米计算。

（1）墙与柱连接时，柱侧壁按展开宽度，并入墙模板面积内计算。

（2）墙与梁相交时，不扣除梁头所占墙的模板面积。

（3）现浇混凝土墙模板中的对拉螺栓，定额按周转使用编制。若工程需要，对拉螺栓(或对拉钢片)与混凝土一起整浇时，按定额“附注”执行；对拉螺栓的端头处理，另行单独计算。

5、混凝土楼板工程量计算

现浇混凝土板的模板，按混凝土与模板接触面积，以平方米计算。

板模板=混凝土楼板面积-梁柱墙所占面积.

注:外轴线楼板端部的侧面积,并入梁模板,没有梁的并入板模板.

（1）伸入梁、墙内的板头，不计算模板面积。

（2）周边带翻檐的板(如卫生间混凝土防水带等)，底板的板厚部分不计算模板面积；翻檐两侧的模板，按翻檐净高度，并入板的模板工程量内计算。

（3）板与柱相交时，不扣除柱所占板的模板面积。但柱与墙相连时，柱与墙等厚部分（柱的墙内部分）的模板面积，应予扣除。

例1.

梁模板计算:

梁侧模:内侧(5.4-0.2*2)*(0.7-0.08)*3*2+ 外侧(5.4-0.2*2)*2*0.7*3+

内侧(7.2-0.2*2)*(0.7-0.08)*6+外侧(7.2-0.2*2)*0.7*2

梁底模: (5.4-0.2*2)*0.25*6+ (7.2-0.2*2)*0.3*4

板模板计算:

楼板面积含柱梁底模(5.4*3+0.2*2)*(7.2+0.2*2)

扣柱及梁底模板所占面积-0.4*0.4*8-(5.4-0.2*2)*0.25*6- (7.2-0.2*2)*0.3*4 增板头面积:(5.4*3+0.2*2+7.2+0.2*2)*2*0.08

合计:195.81M2

例2、

楼板板底面积(含梁底):(10.5-0.24)*(6-0.24)

梁侧模:(6-0.24)*0.3*4

板头模板:(10.5+0.24+6.0+0.24)*2*0.08

合计68.73M2

6、支模高度

柱、墙：地(楼)面支撑点至构件顶坪；

梁：地(楼)面支撑点至梁底；

板：地(楼)面支撑点至板底坪。

例子:如图现浇钢筋砼单

层厂房屋盖,屋面板顶面标

高5.0M,柱基础顶面标高

0.50M,柱截面尺

寸:Z3=300×400 Z5=300

×400 Z4=400×500,求

现浇砼模板的工程量及措

施项目费(不计基础部

分)(注:柱中心线与轴线重

合)

05年真题

07年真题

造价员复习试题6

土建工程概预算复习题 一、判断题 1．设计概算是由施工单位根据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。(F) 2．国家审批项目建议书主要依据设计概算。(F) 3．每个建设项目当它的初步设计和概算文件未经批准时，也能列入基本建设年 度计划。(F) 4.石砌墙体，凡砌筑高度超过1.2 m以上时，按外脚手架计算。（F ） 5.围墙脚手架，凡室外设计自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6M以下的，按里脚手架计算。（F ） 6.女儿墙分别不同墙厚并入外墙计算。（T） 7.砖砌锅台、炉灶，不分大小，均按图示外形尺寸以立方米计算，扣除各种空洞 的体积。（F） 8.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量，应区别模板的不同材质，按混凝土与模 板接触面的面积，以平方米计算。（F） 9.混凝土栏杆按长度以延长米计算，包含伸入墙内的长度。（F ） 10.门窗框包镀锌铁皮、钉橡皮条、钉毛毡，按图示尺寸，以延长米计算。（F ） 11.整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算，应扣除地沟等所占面 积， 但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。（T ）12．在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。(F) 13．根据建设工程项目建设的顺序，建设工程概预算的内容为投资估算、设计概 算、修正概算、施工图预算、施工预算、工程结算和竣工决算。(T) 14．所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所 投入的全部费用的总和。(F) 15．一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣

工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。(F) 16．实行定额的目的是为了力求用最少的人力、物力和财力的消耗生产出符合质 量标准的建筑产品，取得最好经济效益。(T) 17.年终结算与竣工结算一样，均是结算年度内的工程价款。（F ） 18.凡图示沟槽底宽在2m以内，且沟槽长大于槽宽三倍以上的，为沟槽。（F ） 19.现场零星用工、借工签证是竣工结算编制的依据之一。（T ） 20.防滑条按楼梯踏步两端距离减250mm，以延长米计算。（F ）21．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休、离休和1年以上病员 的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金。(F) 22．建筑企业的利润总额是由经营利润和法定利润组成的，其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本的差额。(F) 23．当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平、立、剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概 算。(T) 24．建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。 (T) 25．用类似工程预算编制概算，受地区不同限制要进行调整。(F) 26．税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。 (F) 27．当建设工程概算造价、单方造价指标计算出来后，就可编制建设工程概算书， 以供各单位有关部门使用。(T) 28．设计单位编制的设计概算文件，经过建设主管机关批准后就成为国家控制工 程拨款或贷款的最高基本限额。(T) 29．工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。(T) 30．施工预算的编制方法一般有“实物法”和“实物金额法”两 种，“实物金额 法”是目前普遍采用的一种方法。(F)

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

江苏省造价员考试试题

江苏省造价员考试试题

江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

全国造价员(含答案)

造价员考试复习资料(含答案) 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、在墙体及其细部构造的设计和施工中，正确的说法是（）。 Ａ.混合砂浆保水性好，适宜于砌筑地面以下的墙体。 Ｂ.在年降雨量大于900mm 的地区，建筑物应设置明沟 Ｃ.纵横相交的砖墙设构造柱时，需待马牙槎的强度达到70％以上时方可砌筑墙体 Ｄ.设置变形缝的目的是防止房屋因气温变化而产生裂缝 2、下列现浇混凝土楼板的用途说法正确的是（）。 Ａ.无梁楼板多用于楼层荷载较大的商场、展厅 Ｂ.梁式楼板多用于净空要求不大的厨、厕和走廊 Ｃ.板式楼板多用于大跨度建筑 Ｄ.组合楼板多用于居住建筑 3．单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是( )。 A．条形基础B．独立基础C．片筏基础D．箱形基础 4．需要做防潮处理的地下室砖墙，砌筑时应选用( )。 A．水泥砂浆B．石灰砂浆C．混合砂浆D．石灰膏 5、从经济角度考虑，地基应采用（）。 Ａ.天然地基Ｂ.岩石地基 Ｃ.人工地基Ｄ.固结地基 6、一般民用建筑的室外台阶踏步的宽度通常为（）。 Ａ.100~ 150mm B.150~ 180mm C.250~ 300mm D.300~ 400mm 7、钢塑门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 Ａ.强度高Ｂ.坚固耐用Ｃ. 抗老化性能差Ｄ.观感好 8．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( )。 A．不能被门窗洞口或其他洞口截断 B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体 D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁 9．某房产开发商拟建一栋16层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( )。 A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构 10．厨房、厕所等小跨度房间多采用的楼板形式是( )。 A．现浇钢筋混凝土板式楼板 D．预制钢筋混凝土楼板 C．装配整体式钢筋混凝土楼板D．现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板 11．与卷材防水屋面相比，刚性防水屋面的主要区别在于( )。 A．不需要做找平层 B．不需要做保温层 C．不需要做隔热层 D．防水材料主要是砂浆和混凝土 12．关于水泥凝结时间的描述，正确的是( )。

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

关于造价员常见问题及答案

关于造价员的常见问题及答案，现在造价员已经更名为助理造价工程师，以下就是登元建工的造价员顾问为大家整理的关于造价员的相关问题及解答，希望能够帮到大家！！ 1、听说造价员被取消，是真的吗？ 答：是的。造价员将改为助理造价工程师。 2、助理造价工程师与造价员有什么不同？ 答：造价员证书是中国建设工程造价管理协会颁发属于从业资格证书。 助理造价工程师是职业资格，证书含金量比从业资格高，与注册造价师并轨，都由国家人社部和住建部组织考试。 3、证书的含金量谁高？ 答：当然是助理造价工程师的含金量高。它属于执业资格证书。造价员属于从业资格证。当然助理造价工程师的考试难度会有所提高。 4.为什么要更改造价员的名称？为什么要进行此次改革？ 答：造价员升级为助理造价工程师后，原造价员资格考试、注册与造价工程师考试、注册并轨，改变过去同一岗位系列实行不同管理模式的做法，便于国家对造价行业的统一管理，证书的价值得到保障，考试也将更为正规，严格，有序。 5、造价员升级为助理造价工程师有什么依据？有文件吗？ 答：《住房城乡建设部标准定额司2016年工作要点》中明确指出：“会同人力资源和社会保障部完成造价员制度取消后转为助理造价工程师工作，做好制度转换的平稳过渡。完善造价工程师考试和注册制度。” 6、助理造价工程师的考试时间？ 答：根据国家住建部标准定额司2016年工作重点安排，原本是计划今年6月份举办第一次考试，但目前从内部得到消息，由于考务费标准来不及备案，6月份可能来不及，80%的可能是考试要推迟到今年11月。 7、助理造价工程师的报考条件和考试科目是什么？ 答：报考条件基本与造价员相同，中专以上学历，造价工程专业毕业；非工程造价专业的考生，须从事造价工作一年以上。但是值得一提的是在校毕业生不能考。 助理造价工程师的考试科目是：《建设工程造价管理》（原《建设工程造价管理基础知识》）和《建设工程技术与计量》（原《工程计量与计价实务》）。 专业方向分为土木登元建筑工程（原土建与装饰装修、装饰装修、市政工程专业），安装工程（原安装管道、安装电气、安装通风专业）。 8、助理造价工程师证书的需求量大吗？ 答：根据国家统计局不完全统计，目前社会各行业如：房地产行业、工程安装企业、工程项目管理企业、工程施工咨询公司对造价人员的需求就超过300万人。造价考试转型为全国注册管理的执业考试，提升门槛，严格管理行业准入制度，含金量会更高。 助理造价工程师的考试难度要比目前造价员的考试难度大得多，所以该准备报考的同学认真备考复习，不要受某些片面新闻的影响，早学早准备，让自己的钱途一路飙升吧！ 9、已经取得造价员证书的，难道会作废？ 答：已经取得造价员证书肯定不会作废，但是如何转换，细则还没有出台。预计下半年会公布，请耐心等待。 10、助理造价工程师的报考条件还没有出来，万一我不能考，所以等等再说。 答：据了解报考条件变化不大，中专以上学历，造价工程专业毕业；非工程造价专业的考生，须从事造价工作一年以上。从你的学历和专业来看可以报考。如果等考务通知出来后你再培训的话，时间肯定来不及。我们预计是11月份考试。早报早培训，争取一次通过。 11、听说造价员的考试通过率不高，现在改为助理造价工程师就更难了，我工作很忙，

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试复习题及答案

造价员考试复习题及答案 2017造价员考试复习题及答案 1.某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的(B)签订书面委托合同。 A.施工单位 B.建设单位 C.设计单位 D.建设行政主管部门 2.在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当(D)。 A.要求施工单位改正 B.通知设计单位改正 C.建议建设单位修改合同 D.报告建设单位要求设计单位改正 3.建筑施工现场的安全由(B)负责。 A.建设单位 B.施工单位 C.勘察设计单位 D.监理单位 4.施工现场从事危险作业职工的`意外伤害保险由(B)负责办理，并支付保险费。 A.建设单位 B.施工单位 C.勘察设计单位 D.监理单位 5.建筑工程的施工质量主要由(B)负责。 A.建设单位 B.建筑施工单位 C.勘察设计单位 D.监理单位

6.甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则下列说法正确的是(C)。 A.该高校只可要求甲承担责任 B.该高校只可要求乙承担责任 C.该高校可以要求甲和乙承担连带责任 D.该高校必须要求甲和乙同时承担全部责任 7.某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上其合同当事人是(C)关系。 A.领导与被领导 B.管理与被管理 C.平等主体 D.行政隶属 8.《招标投标法》规定的招标方式是(D)。 A.公开招标、邀请招标和议标 B.公开招标和议标 C.邀请招标和议标 D.公开招标和邀请招标 9.招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(C)日前完成。 A.5 B.10 C.15 D.20 10.编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日时止，最短不得少于(B)日。 A.10 B.20 C.15 D.5

造价员基础知识复习题

造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

土建造价员考试试题 含答案

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

工程造价基础知识知识点汇总复习要点

教材：《建设工程造价管理基础知识》中国建设工程造价管理协会编中国计划出版社考试说明 一. 造价员考试科目 “工程造价基础知识”和“工程计量与计价实务（XX工程）”，两个科目分别单独考试，单独计分。 二. 考试时间 三. 考试题型 现在“工程造价基础知识”考试试题实行100分制，试题类型为单选题和多项选择题。2006年考卷： 1.单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，仅有1个最符合题意） 2.多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个 错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 选项有A、B、C、D、E共五项。

第一章建设工程造价管理相关法规与制度 §1.1 增建设工程造价管理相关法律法规 一.建筑法——《中华人民共和国建筑法》 1.建筑许可 ①按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证； ②申请施工许可证应具备的条件： a)已办理建筑工程用地批准手续； b)在城市规划区里的建筑工程，已取得规划许可证； c)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； d)已经确定建筑施工单位； e)有满足施工需要的施工图纸及技术资料； f)有保证工程质量和安全的具体措施； g)建设资金已经落实； h)法律、行政法规规定的其他条件。 ③施工许可证的有效期限：建设单位应自领取许可证之日起3个月内开工，延期以两次为限，每次不 超过3个月。既不开工又不申请延期或延期超时的，许可证自动废止。 ④在建工程因故中止施工的，建设单位应自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并做好维护 管理工作。 ⑤批准开工的建筑工程因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告批准手续。 2.建筑工程承发包 ①联合承包：联合承包的各方对承包合同承担连带责任，并应按资质等级低的单位的业务许可范围承 揽工程；将共同投标协议连同投标文件一并提交； ②除总承包合同已约定的分包外，须经建设单位认可； ③但禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

水利造价员复习题

1“项目”经常用来表示一类事物，是指在限定的时间、限定费用和限定质量标准的前提下完成的一次性任务和管理的对象。2项目的特点：项目的一次性；项目目标的明确性；项目作为管理对象的整体性；项目具有生命期。 3项目的特征很多，其中重复性不属于项目的特征。 4大、中型水利水电工程项目划分为：单位工程、分部工程、单元工程。 5更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照投资额进行分类的。 6水利工程项目：项目建议书；可行性研究报告；初步设计；施工准备（包括招标设计）；建设实施；生产准备；竣工验收；项目后评价。 7总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应：报国家发改委审批。 8水利建设项目的项目法人在可行性研究报告批准后正式成立。 9在国内建设程序中，通过多方比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是：可行性研究报告阶段。 10在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于建设准备阶段的工作。 11可行性研究报告投资估算是项目科学决策的重要依据。 12如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的0.1以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。 13工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是：既对立又统一的。 14项目管理的核心任务是：目标控制。 15业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理专业化、社会性。 16为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队。这种项目组织形式是指：项目式组织。 17针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的CM管理方式。 18一般说来，项目组织的组织形式包括：职能式组织、项目式组织、矩阵式组织。 19审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中事后控制阶段的控制内容。 20在下列控制图形和曲线中，能够用于建设项目成本计划的是：S型曲线。 21既可以用于工程进度又可以用于工程造价控制的方法是：香蕉曲线。 22工程项目计划往往是建立在对将来的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的弹性要求。 23建筑产品价值构成的变化取决于：价值生产和价值实现两个过程。 24建筑产品的价格用公式可以表示为：建筑产品=社会平均成本+税金+利润。 25企业对商品定价的基本依据是：社会平均成本。 26在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是：滚动预算。 27能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是：零基预算。 28施工预算是施工企业以单位工程为对象编制的人工、材料、机械台班耗用量及其费用汇总，即单位工程成本。 29风险管理的目的是选择最经济和有效的方法，使风险成本最小。 30下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是：友好协商。 31FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于总价合同。 32按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有：业主延误移交施工现场；业主延误发放图纸；非承包商原因检验导致施工的延误。 33按照FIDIC《土木工程施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔：工期、成本，但不包括利润。 34总价合同可以分为：固定总价合同、调价总价合同。 35按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括：勘察、设计或施工总承包合同；工程项目总承包合同。 36因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 37《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留总金额的50%退还承包人。