当前位置：文档库 › 2009年二级建造师土建专业考试真题答案(三科汇总)

2009年二级建造师土建专业考试真题答案(三科汇总)

2009年度全国二级建造师执业资格考试(法规)

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。

A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法

2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。

A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理

4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。

A．在建工程可以作为抵押物

B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A．买卖合同生效B．转移登记C．交付D．买方占有

6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A．20％B．30％C．50％D．80％

7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。

A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证

8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。

A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。

A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包

B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。

A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成

C．各方应在中标后签订共同投标协议D．是各方合并后组建的投标实体

13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。

A．相互约定抬高或者降低投标报价B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C．相互探听对方投标标价D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。

A．公开招标B．邀请招标C．议标D．定向招标

15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。

A．1B．2C．3D．4

16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。

A．施工企业的总经理B．施工项目的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A．特别重大B．重大C．较大D．一般

18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。

A．国务院B．省级人民政府C．设区的市级人民政府D．县级人民政府

19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。

A．要求施工单位整改B．要求施工单位停止施工

C．向安全生产监督行政主管部门报告D．向建设工程质量监督机构报告

20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。

A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任21．安全生产许可证的有效期为（）年。

A．2B．3C．4D．5

22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通

24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。

A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设承担责任

25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日

26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。

A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10B．15C．30D．60

28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。

A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土

29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。

A．必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明

32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。

A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A．2个月B．6个月C．1年D．2年

34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限的劳动合同

C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A．1B．2C．3D．6

36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员

37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'

A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。

A．1B．2C．3D．4

39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。

A．0.1‰B．0.5‰C．1‰D．5‰

40．下列属于行政处罚的是（）。

A．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业

41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪

C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪

42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。

A．收养关系B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同

43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。

A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。

A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书

45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信

函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。

A．发出B．撤回C．撤销D．变更

46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。

A．违约责任B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任

47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。

A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿

48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。

A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。

A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效

C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效

52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。

A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。

A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。

A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B．双方签收的仲裁调解书

C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55．民事诉讼的证据不包括（）。

A．书证B．物证C．视听资料D．科学实验

56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。

A．本案审判员B．涉及本案的鉴定人员C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属

57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。

A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭制

C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。

A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则

59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（）。

A．陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求C．进行和解D．提起反诉或上诉60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。

A．仲裁委员会由当事人自主选定B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C．仲裁审理以公开审理为原则D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。

A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留

62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。

A．在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由

C．有宗教信仰的自由D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。

A．建设工程施工合同中的工程价款B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为

E．建设工程设计合同中的施工图纸

64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。

A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让

65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程

C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔

66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。

A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物

67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人D．公司股东E．公司工会

71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用

72．下列属于承担民事责任的方式是（）。

A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金

73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出

74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。

A．发包人严重拖欠工程价款B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立C．买卖合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万元E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。

A．太阳自东方升起，自西方落下B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C．人所共知的某企业偷工减料D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E．已被人民法院生效裁判所确认的事实

79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。

A．约定的仲裁协议无效C．适用法律确有错误

E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围D．原仲裁机构被撤销

80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。

A．只有注册以后才能执业B．一次注册终生有效C．均需接受继续教育

D．不得同时注册于两家不同的单位E．均有各自的职业范围

1-5CCABC 6-10 BCDDC 11-15DBCAB 16-20DBCAB 21-25BDADA 26-30ABCAD 31-35CCCBB 35-40AACDD 41-45CBABC 46-50CCCCA 51-55BCCBD 56-60 CBAAA 61-65CD ABCD ABCE BC ABCE 66-70ABD ACE ABCD BCDE ABC 71-75BCE ABD CE CDE AB 76-80ABD ABD ABDE ABC ACDE

2009年二级建造师《施工管理》考题及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（）。

A．决策阶段的工作B．实施阶段的工作C．设计准备阶段的工作D．施工阶段的工作

2．在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目（）。

A．总承包管理方B．业主方C．设计方D．咨询机构

3．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。该图是（）。

A．项目结构图B．组织结构图C．工作流程图D．合同结构图

4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。

A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系

5．下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（）。

A．协作关系C．管理关系B．指令关系D．合同关系

6．施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（）。

A．明确各项管理工作的工作流程B．落实各工作部门的具体人员

C．对项目管理任务进行详细分解D．对各项管理工作的执行情况进行检查

7．某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报-监理方审批-业主现场代表审查-业主项目负责人审核-业主分管副经理审批支付。该程序属于（）。

A．成本控制工作流程B．投资控制工作流程C．信息处理工作流程D．物资采购工作流程8．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（）。

A．施工总平面图B．施工组织总设计C．施工部署及施工方案D．施工图设计文件

9．施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（）的工作。

A．准备阶段B．收集项目实际值C．进行目标计划值和实际值比较D．纠偏环节

10．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较时，成本的计划值是（）。

A．工程合同价B．实际施工成本C．工程款支付额D．施工图预算

11．施工企业项目经理是（）。

A．项目的全权负责人B．项目法定代表人C．施工合同当事人D．项目管理班子的负责人12．按照《建设工程项目管理规范》（GB／T50326--2006）中风险评估等级，下图所示的事件风险量区域中，风险等级最低的区域是（）。

A．风险区A C．风险区C B．风险区B D．风险区D

13．下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是（）。

A．承包人管理人员的能力B．公用防火设施的可用性C．岩土地质条件D．工程机械的稳定性14．《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担（）。

A．领导责任B．经济责任C．监理责任D．刑事责任

15．下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是（）。

A．审查施工单位选择的分包单位的资质B．组织设计单位向施工单位进行技术交底

C．编制单位工程施工组织设计D．检查和确认运到现场的材料的质量

16．按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），建筑安装工程费用的组成为（）。

A．直接工程费+间接费+规费+利润+税金B．直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金

C．直接费+间接费+规费+利润+税金D．直接工程费+措施费十企业管理费+规费+利润+税金

17．下列建筑安装工程费用，属于材料费的是（）。

A．对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费

C．搭建临时设施所耗材料费D．跳板、脚手架等的摊销费

18．某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于（）。

A．不可预见费B．措施费C．营业外支出D．管理费

19．在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于（）。

A．施工机械使用费B．材料费C．措施费D．企业管理费

20．某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5％，间接费费率为8％，利润率为4％，综合税率为3.41％。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。

A．117.93B．120.99C．121.96D．122.10

21．下列定额中，属于企业定额性质的是（）。

A．施工定额B．预算定额C．概算定额D．概算指标

22．在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括（）。

A．有效工作时间B．休息时间C．不可避免中断时间D．偶然工作时间

23．某施工机械的台班产量为500 ㎡，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为（）。

A．0.2工日／㎡B．0.8工日／㎡C．0.2工日／100 ㎡D．0.8工日／100 ㎡

24．施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中（）是成本决策的前提。

A．成本预测B．成本计划C．成本核算D．成本考核

25．实施性施工成本计划应当以（）为主要依据编制。

A．预算定额B．施工定额C．概算定额D．估算指标

26．下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是（）。

A．施工预算的编制以预算定额为主要依据B．施工预算是投标报价的主要依据

C．施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件27．下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是（）。

A．工程承包合同B．施工成本计划C．进度报告D．工程变更文件

28．确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（）阶段要解决的问题。

A．比较B．分析C．预测D．纠偏

29．用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示（）。

A．累计费用偏差B．累计进度偏差C．局部进度偏差D．局部费用偏差

30．某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000 ㎡，合同约定的综合单价为400元／㎡，当实际工程量超过清单工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工程量为2400 ㎡，则该混凝土工程的结算价款是（）万元。

A．96.0B．86.4C．94.4D．95.2

31．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF99-0201），若合同中约定有工程预付款，则预付时间应（）。

A．不迟于约定的开工日期前7天B．不迟于约定的开工日期前30天

C．不迟于实际开工以后的7天D．不迟于首次支付工程款前7天

32．建设工程项目的总进度目标是在项目的（）阶段确定的。

A．决策B．设计C．招标D．施工

33．业主方项目进度控制的任务是控制（）的进度。

A．项目设计阶段B．整个项目实施阶段C．项目施工阶段D．整个项目决策阶段

34．下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是（）。

A．施工总进度计划B．单体工程施工进度计划C．项目年度施工计划D．项目月度施工计划35．编制控制性施工进度计划的主要目的是（）。

A．分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进度目标B．指导施工班组的作业安排

C．确定承包合同的工期目标D．参与投标竞争，提高投标竞争力

36．横道图计划的特点之一是（）。

A．适用于大的进度计划系统B．能方便地确定关键工作

C．工作之间的逻辑关系不易表达清楚D．计划调整只能采用计算机进行

37．在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中（）。

A．总时差为零的工作B．总时差最小的工作C．自由时差为零的工作D．自由时差最小的工作38．某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为（）。

A．0B．1C．2D．3

39．某施工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于（）。

A．组织措施B．管理措施C．经济措施D．技术措施

40．工程项目的质量终检存在一定的局限性，因此施工质量控制应重视（）。

A．竣工预验收B．竣工验收C．过程控制D．事后控制

41．在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是（）。

A．人B．材料C．机械D．方法

42．施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是（）。

A．质量手册B．程序文件C．质量计划D．质量记录

43．对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的（）。

A．目测法B．实测法C．试验法D．无损检验法

44．某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100㎡，按规定该基础工程的混凝土每（）㎡取样不得少予一次。

A．100B．200C．300D．400

45．对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用（）进行检验。

A．静载荷试验的方法B．低应变法C．高应变法D．动载荷试验的方法

46．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量（）。

A．抽检合格率至少达到85％B．抽检合格率至少达到90％

C．抽检合格率至少达到95％D．全部符合有关专业工程验收规范的规定

47．某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济损失20万元。则该事故属于（）。

A．一般质量事故B．重大质量事故C．严重质量事故D．特别重大事故

48．某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25 mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（）。

A．修补处理B．加固处理C．返工处理D．不作处理

49．政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和（）制度。

A．实体检测B．竣工验收备案C．施工方案审查D．验收会议

50．施工安全技术保证体系包括：①安全可靠性技术；②安全保（排）险技术；③安全限控技术；④安全保护技术四个保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是（）。

A．①③②④B．②④①⑧C．③④①②D．④①②③

51．实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是（）。

A．分包人编制后直接报送业主，业主负责管理B．分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理C．纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理

D．分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理

52．建筑施工企业的三级安全教育是指（）。

A．公司层教育、项目部教育、作业班组教育B．进场教育、作业前教育、上岗教育

C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育53．我国政府对安全生产的监督管理机制是（）。

A．综合管理B．综合管理和部门管理相结合

C．综合管理为主，部门管理为辅D．部门管理为主，综合管理为辅

54．根据GB／T24001（中国环境管理体系）-SO14001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系（）。

A．应在组织整个管理体系之外独立存在B．不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中C．应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中D．应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础55．施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是（）。

A．进行事故调查B．对事故责任者进行处理C．抢救伤员，排除险情D．编写事故调查报告并上报56．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），该工人的伤害程度为（）。

A．轻伤B．重伤C．职业病D．失能伤害

57．根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是（）。

A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施

B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流

C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流

D．在泥浆水中不合砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流

58．施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是（）。

A．施工单位数量较少，对业主合同管理有利B．业主只需要一次招标，合同管理量较小

C．业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D．符合"他人控制"原则，对业主合同管理有利59．某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，

则其可通过（）。

A．监理单位委托取得任务B．投标竞争取得任务

C．施工总承包人委托取得任务D．自行分配取得任务

60．根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF99-0201），发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气象资料的准确性应由（）负责。

A．监理单位B．发包人C．承包人D．设计单位

61．一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为（）。

A．组织工程竣工验收的日期B．承包人实际完成工程的日期

C．承包人提交竣工验收申请报告的日期D．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

62．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做法是（）。

A．业主向分包人发出质量问题整改通知单B．监理方向分包人发出质量问题联系单

C．监理方向总承包人发出监理通知单D．监理方向业主发出监理工作联系单

64．下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（）。

A．固定单价合同B．成本加固定费用合同C．最大成本加费用合同D．固定总价合同

65．某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜间加班、增加劳动力投入等措施。这种调整措施属于（）。

A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施

66．施工合同履行过程中发生工程变更时，应由（）向承包人发出变更指令。

A．项目业主B．设计单位C．监理方D．变更提出方

67．下列情形中，承包人不可以提起索赔的事件是（）。

A．法规变化B．对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

C．因工程变更造成的时间损失D．不可抗力导致承包人的设备损坏

68．工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。

A．向监理工程师提交索赔证据B．提出索赔意向通知

C．提交索赔报告D．与业主就索赔事项进行谈判

69．工程项目信息管理的核心指导文件是（）。

A．信息编码体系B．信息分类标准C．信息管理手册D．信息处理方法

70．下列工程施工技术资料中，不属于施工记录文件的是（）。

A．工程定位测量检查记录B．沉降观测记录C．施工检查记录D．交接检查记录

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．下列关于施工文件立卷的表述，正确的有（）。

A．一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷

B．案卷内不应有重份文件，不同载体的文件应分别组卷

C．卷内图纸应按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列

D．卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前

E．案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容

72．下列有关施工组织设计的表述，正确的有（）。

A．施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排

B．单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据

C．只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划

D．对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图

E．只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案

73．根据《建设工程项目管理规范》（GB／T50326--2006），项目经理的权限有（）。

A．全权负责组建项目经理部B．主持项目经理部工作C．制订项目内部计酬办法

D．决定项目分包人E．在授权范围内协调项目内外关系

74．工程项目施工风险管理过程中，风险识别工作包括（）。

A．收集与施工风险有关的信息B．确定风险因素C．分析风险因素发生的概率

D．分析各种风险的损失量E．编制施工风险识别报告

75．下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（）。

A．社会保障费B．环境保护费C．文明施工费D．安全施工费E．工程排污费

76．按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），其他项目清单一般包括（）。

A．暂估价B．计日工C．暂列金额D．总承包服务费E．工程排污费

77．制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（）。

A．理论计算法B．测定法C．图纸计算法D．评估法E．经验法

78．编制施工成本计划时，施工成本包括（）。

A．直接工程费B．措施费C．规费D．企业管理费E．税金

79．施工成本分析的基本方法有（）。

A．比较法B．比率法C．平衡法D．因素分析法E．差额计算法

80．常用的建筑安装工程费用动态结算方法有（）。

A．调值公式法B．分部结算法C．竣工调价系数法

D．按主材计算价差法E．按实际价格结算法

81．月度施工进度计划的主要作用有（）。

A．确定控制性节点的时间目标B．确定施工作业的具体安排C．确定一个月度的人工需求

D．确定一个月度的材料需求E．确定一个月度的资金需求

82．在工程项目网络计划中，关键线路是指（）。

A．单代号网络计划中总时差为零的线路B．双代号网络计划中持续时间最长的线路

C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路

D．双代号时标网络计划中无波形线的线路E．双代号网络计划中无虚箭线的线路

83．施工进度计划的调整包括（）。

A．调整工程量B．调整工作起止时间C．调整工作关系

D．调整项哥质量标准E．调整工程计划造价

84．建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有（）。

A．项目施工质量目标B．项目施工质量计划C．项目施工质量记录

D．项目施工程序文件E．思想、组织、工作保证体系

85．下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有（）。

A．肉眼观察墙面喷涂的密实度B．用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度

C．用直尺检查地面的平整度D．用锤吊线检查墙面的垂直度E．现场检测混凝土试件的抗压强度86．下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有（）。

A．结构设计计算错误B．检验制度不严密C．检测设备配备不齐

D．地质情况估计错误E．监理人员不到位

87．施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（）。

A．工程实体质量B．质量控制资料的完成情况C．施工组织设计文件

D．质量管理组织架构E．参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况

88．施工安全的技术保证体系由（）等类别构成。

A．专项工程B．专项制度C．专项技术D．专项管理E．专项治理

89．下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有（）。

A．施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告

B．施工单位负责人接到报告后应当在1小时内上报事故情况

C．特别重大事故应逐级上报至国务院建设行政主管部门

D．重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门

E．任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情况

90．为防治施工环境污染，正确的做法有（）。

A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械B．拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润

C．将有害废弃物集中后做土方回填D．对土方的运输，采取封盖措施

E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理

91．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（）。

A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图

B．施工总承包管理单位的招标与设计无关

C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包

D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期

E．施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分

92．下列有关《标准施工招标文件》（2008版）"通用合同条款"内容的表述，正确的有（）。A．发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责

B．监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底

C．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任

D．监理入应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

E．在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复93．根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF2003-0213），分包人的工作包括（）。A．对分包工程进行施工、保修B．向承包人提供详细施工组织设计

C．向监理方提交季度、月度进度报告D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作

E．向业主按月提交工程款结算报告

94．对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（）。A．估计工程量误差B．设计变更导致工程量发生变化C．设计变更导致工程条件发生变化D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度E．政府政策变化影响到合同价款

95．下图所示的项目组织结构模式的特点有（）。

A．每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令

B．每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令

C．每一个部门可能会有多个矛盾的指令源D．上下级指令传递构路径较长

E．矛盾的指令会影响项目管理机制的运行

2009年二级建造师《建筑工程》考题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（ A ）。P2

A．均布面荷载B．线荷载C．集中荷载D．分散荷载

2．如图所示，用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为ɑ，吊点对称，则斜索内力最大时的角度ɑ为（ A ）。P 2

A．30°B．45°C．60°D．75°

3．根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（ C ）构件。P 8

A．受压B．受拉C．受弯D．受扭

4．多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（ A ）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。P 15 A．0.50B．0.75C．0.90D．1.20

5．钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（ B ）mm为厚板，主要用于结构。P 21

A．3B．4C．5D．6

6．当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（ A ）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。P 42

A．直角坐标法B．极坐标法C．角度前方交会法D．距离交会法

7．浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（ B ）m。P 43

A．1.2B．1.5C．1.8D．2.0

8．砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（D ）。P 46 A．直槎B．凸槎C．凹槎D．斜槎

9．某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（ A ）。P 45

A．柱基、墙角、承重墙下B．槽壁、槽底的土质情况

C．基槽开挖深度D．槽底土质结构是否被人为破坏

10．常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（ B ）。P 49

A．木模板B．组合钢模板C．钢框木胶合板模板D．钢大模板

11．一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（ C ）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。P 51

A．22B．25C．28D．32

12．砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30℃以内时，水泥混合砂浆最长应在（ C ）h内使用完毕。P 55

A．2B．3C．4D．5

13．卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用（ A ）施工。P 61

A热熔法B．自粘法C．冷粘法D．机械固定法

14．符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（ B ）。P 67

A．从板的两边向中间固定B．从板的中间向板的四周固定

C．长边（纸包边）垂直于主龙骨安装D．短边平行于主龙骨安装

15．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（ D ）m。P 72

A．3B．6C．9D．12

16．湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ B ）。P 74

A．宜采用1：4水泥砂浆灌浆B．每层灌浆高度宜为150-200mm，且不超过板高的1／3

C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆D．每块饰面板应一次灌浆到顶

17．地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（ B ）d. P 54

A．3B．7C．14D．28

18．采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（ D ）。P 88

A．钢化玻璃B．夹层玻璃C．净片玻璃D．钢化夹层玻璃

19．工程施工过程中，边长在（ A ）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。洞口

A．2.5～25cm B．25～50cm C．50～150cm D．150cm以上

20．民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（ B ）㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。P 268

A．200B．500C．700D．1000

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（ADE ）。P 215

A．高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器E．堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m

22．下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有（ADE ）。P 53

A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面B．单向板留置在平行于板的长边位置

C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1／3范围内D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内

E．与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下20～30mm处

23．内墙饰面砖粘贴的技术要求有（ABE ）。P 75

A．粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分B．每面墙不宜有两列（行）以上非整砖

C．非整砖宽度不宜小于整砖的1／4D．结合层砂浆采用1：3水泥砂浆

E．在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴

26．针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（ABC ）。

A．高度超过8m B．跨度超过18m C．施工总荷载大于10kN／㎡

D．集中线荷载大于12kN／㎡E．均布面荷载大于8kN／㎡

27．某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（BCD ）mm。

A．7B．9C．10D．12E．15

28．某工程外墙采用聚苯板保温，项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查，下列符合规范规定的有（BCDE ）mm。

A．24B．25C．26D．27E．28

29．下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（ADE ）。P 224

A．比较潮湿的场所，电源电压不得大于36V B．室外220V灯具距地面不得低于2.5m

C．特别潮湿的场所，电源电压不得大于24V D．人防工程，电源电压不得大于36V

E．灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V

30．常用水泥中，具有水化热较小特性的是（CDE ）水泥。P 25

A．硅酸盐B．普通C．火山灰D．粉煤灰E．复合

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）

背景资料

某办公楼工程，建筑面积5500㎡，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：

在工程施工中发生如下事件：

事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。

事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。

事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。

问题：

1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。

2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。

3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？

4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。

（一）答案：暂无

（二）

背景资料

某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。

事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。

事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。

事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。

事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。

问题：

1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。

2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。

3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？

4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。

（二）答案：暂无

（三）

背景资料

某住宅楼：工程地下1层，地上18层，建筑面积22800 ㎡。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF 1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。

施工中发生了以下事件：

事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。

事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。

事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。

事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

问题：

1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。

2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。

3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。

4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。

（三）答案：暂无

（四）

背景资料

某建筑工程，建筑面积23824 ㎡，地上10层，地下2层（地下水位-2.0m）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构（柱网为9m×9m，局部柱距为6m），梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。

事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头

试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。

事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。

事件三：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。

问题：

1．该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？

2．事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？

3．事件二中，商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。

4．事件三中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？

（四）答案：

（1）该工程梁模板的起拱高度正确。

理由是：对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，起拱高度在规范规定梁跨度的1/1000～3/1000之内。或答（20mm 在9mm到27mm之间，且12mm在6mm到18mm之间）

（2）底模板拆除时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求：6m梁跨：≥75%

9m梁跨：≥100%

（1）因本工程有抗震设防要求，所以，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。

（2）无法避开时，接头百分率不大于50%。

（3）①在现场取留接头试件时，在同一层选取试件600个为一验收批不妥。

②应按每"500"个为一验收批。

（1）商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。

（2）最大粒径满足：

≤截面最小尺寸的1/4，即250×1/4=62.5（mm）

≤钢筋净距的3/4，即600×3/4=45（mm）

（JGJ55-2000），防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。

故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm

事件三中混凝土结构子部分施工质量合格的标准是：

有关分项工程施工质量验收合格

应有完整的质量控制资料

观感质量验收合格

结构实体检验结果满足规范要求。

二级注册建筑师考试真题资料

2011年二级注册建筑师考试真题更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/e017193659.html, 1.某建筑师通过一级注册建筑师考试并取得执业资格证书后出国留学，四年后回国想申请注册，请问他需要如何完成注册？ A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册； B.达到继续教育要求后，经户口所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； C.达到继续教育要求后，经受聘设计单位所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册 2.总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？ A.编制说明 B.设备表 C.主要材料表 D.项目清单表 3.注册建筑师注册的有效期为： A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 4.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列表达哪项目是正确的？ A.可以以联合体形式按照甲方资质报名参加； B.可以以联合体形式按照乙方资质报名参加； C.后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者； D.前者与后者不能组成联合体共同投标； 5.依法必须进行工程设计招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为： A.三人以上单数

B.五人以上单数更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/e017193659.html, C.七人以上单数 D.九人以上单数 6.下列关于工程设计中标人根据合同约定的履行义务完成中标项目的叙述，哪条是正确的？ A.中标人经招标人同意，可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目； B.中标人根椐合同约定，可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让； C.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并可以再次分包； D.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并不得再次分包； 7.建设工程全同包括： A.工程设计、监理，施工合同 B.工程勘查、设计、监理合同 C.工程勘查、监理，施工合同 D.工程勘查、设计、施工合同 8.技术改造项目可根据设计复杂程度增加设计费的调整系数，其范围为： A.1.1~1.3 B.1.1~1.4 C.1.2~1.4 D.1.1~1.5 9.根据《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用建筑工程一般分为： A.方案设计、施工图设计二个阶段； B.概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段； C.可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段； D.方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段； 10.修改建设工程设计文件正确做法是： A.无须委托原设计单位而由设计人员修改； B.由原设计单位修改；

二级建造师历年考试真题及答案解析

2009年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (9) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(福建) (24) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (37) 2011年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (50) 2012年矿业真题 (62) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(上半年) (66) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(下半年) (80) 2013年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (92) 2014 年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (108) 2007年二级建造师《矿业工程》考试真题及答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿井联系测量的目的是()。 A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B.将地面的平面测量与高程测量联系起来 C.将井下平面测量与高程测量联系起来 D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来 2.关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是()。 A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高 B.土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高 C.松砂的内摩擦角为零 D.颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低 3.关于建筑钢材的力学性能，叙述正确的是()。 A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔，可提高其屈服强度，增强塑性和韧性 B.受交变荷载反复作用，钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏 C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度，而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得 D.矿用工字钢适于作梁，不适于作柱 4.地面建筑防水的结构类型可分为()。 A.卷材防水和涂料防水 B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水 C.刚性防水和柔性防水

二级建造师市政历年真题

2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆

D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分答案：B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）

A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前，所有单项工程验收合格答案：C 233网校解析：教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器答案：B

2011二级建造师建筑实务真题及答案

2011二级建造师实务真题一、多项选择题： 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（） A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d 和7d B、3d 和28d C、7d 和14d D、7d 和28d 5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（） A、人造木门窗复验氨的含量

B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（） A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。 A、混凝土 B、普通透水墙 C、多孔砖 D、混凝土小型空心砌块 11、脚手架定期检查的主要项目不包括（） A、干见得设置和连接是否符合要求 B、立杆的沉降和垂直度 C、地基是否有积水、底座是否松动 D、安装的红色警示灯 12、关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（） A、外用电梯由有相应资质的专业**安装完成后经监理验收合格即可投入使用 B、外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆 C、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门 D、七级大风天气时，在项目*****下使用外用电梯 13、无需办理动火证的作业是（） A、登高焊、割作业 B、密闭容器内动火作业

二级建筑师考试真题及答案解析

2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（） A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案：D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低答案:B 11．下列哪些是用于工业用水的塑料管道？A．PVC-U管 B．PVC-C管 C．PP-R管 D．铝塑复合管参考答案：B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

二级建筑师考试真题及部分答案

2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求，可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的，可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权，确属必需的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的，可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年

C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米，双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中，起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中，起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到，反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)

2017年二级建造师市政真题与答案

2017二级建造师考试真题《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分，通常称为基础。 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备水条件，宜采用（）施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层，除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成

槽效率外，对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（） A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12hD.试运行前，所有单项工程验收合格【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于24h。教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求，设计无要求时不得小于30MPa。教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接A.流量限制器B. 热交换器C.水处理器D.温度控制器【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多。实际使用较广泛。教材P121 9、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（）结构形式A.矩形B.翅形C.正“T” 形D.板凳形【参考答案】C 【解析】钢筋混凝土固定墩结构形式一般为：矩形，倒“T”形，单井，双井，翅形和板凳形。教材P128 10、某供热管网的设计压力为 1.6Mpa，其严密性试验压力应为（） MpaA.1.4B.1.6C.1.8D.2.0【参考答案】D 【解析】严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力，且不得低于0.6MPa，教材P132

二级建造师建筑试题及答案

2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 点击下载：2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线【答案】A 【解读】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

【答案】C 【解读】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m，该住宅属()。 A.低层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅【答案】C 【解读】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300 m，该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300 B.19.100 C.19.400

二级建造师考试真题及(答案)

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押

C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25

二级建造师考试真题及参考答案建筑

2017年建筑实务真题一、单选题 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（） A三层 B五层 C七层 D、九层 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（） A?屈服强度 B抗拉强度 C疲劳强度 D伸长率 3、终凝时间不得长于 6.5h的水泥品种是（） A. 硅酸盐水泥 B普通水泥 C粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（） A、直角坐标法 B角度交会法 C距离交会法 D、极坐标法 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（） A、集水井 B减压井 C回灌井 D、降水井 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）

A、连接角码 B硅酮结构胶 C不锈钢螺栓 D、防火密封胶 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（） A、入模温度宜低于35 C B宜在午间进行浇筑 C应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 &关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（） A、高清度螺栓不得强行穿入 B高强度螺栓可兼做安装螺栓 C高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指（） A、连墙件与架体连接处 B剪力撑与水平杆连接处 C剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 10、下列施工场所中，施工照明电源电压不得大于 12V的是（） A.隧道 B人防工程 C锅炉内 D?高温场所 11、关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法，正确的是（） A、门为常闭型，开闭装置设在电梯一侧 B门为常闭型，开闭装置设在楼层室内一侧 C门为常开型，电梯运行期间上锁 D、门为常开型，电梯停运期间上锁 12、按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括（） A、暂列金额

二级建造师历年考试真题及答案下载

二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数

B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师

2019年二级建造师建筑实务真题及答案

2019二建建筑真题答案:二级建造师建筑实务真题及答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。 1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是( )。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库【参考答案】B 【解析】参见教材P3。地下室、半地下室作为主要用房使用时，应符合安全、卫生的要求，并应符合下列要求：严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;居住建筑中的居室不应布置在地下室内;当布置在半地下室时，必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施;建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下;当设置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是( )。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁【参考答案】C 【解析】参见教材P9。多层砌体结构材料脆性大，抗拉、抗剪、抗弯能力低，抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻，因此，必须采取相应的抗震构造措施。 3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是( )。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景【参考答案】A 【解析】参见教材P11。建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。 4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是( )。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 【参考答案】D 【解析】参见教材P17。直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 【参考答案】C 【解析】参见教材P26。常用热轧钢筋的品种及强度特征值。 6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是( )。 A.P?O42.5 B.P?O42.5R C.P?I42.5 D.P?Ⅱ42.5 【参考答案】B 【解析】参见教材P28。强度等级中，R表示早强型。

二级建造师历年试题及答案

试题部分法规及相关知识 2008年试题一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1 个符合题意）场景（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其

签订合同。根据场景（一）。回答下列问题。 1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。 A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。 A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人 4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。 A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任场景（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。根据场景（二），回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。 A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲

Unlock-二级建造师历年真题精解

二级建造师历年真题精解打包下载法规一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。 A．代理期限届满或代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D．被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日 B．2003年4月15日 C．2003年5月15 日 D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标 B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家 D．邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B．有一方具备规定的相应资质条件即可 C．各方均应具备规定的资质条件 D．主要一方具备相应的资质条件即可 9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（）。 A．董事长 B．总经理 C．生产单位的主要负责人 D．总工程师 10．当合同部分无效时，以下说法正确的是（）。 A．合同所有条款无效 B．其余部分无效 C．不影响其余部分的效力 D．由法院决定合同是否有效 11．对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明

【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。 A.伸长率

B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案一、单选题（共20题，每题1分） 1、按照建筑层数分类，属于多层住宅的是（） A、三层 B、五层 C、七层 D、九层【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类：1-3层为低层住宅，4-6层为多层住宅，7-9层（高度不大于27m）为中高层住宅，10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（） A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（） A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类水泥不得长于10h，教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑，建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是（）

A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是（） A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（） A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（） A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法，正确的是（） A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位

历届二级建筑师考试真题

2005年二级建筑师考试真题（部分）1 （发布时间：2006-9-22 16:12:35来自：环球职业教育在线）二级构造与设备题目 1.墙身构造详图，包括900宽种植散水做法，墙身防潮层，室内地面（单层木地面） 2.地下室防水，防潮做法，包括散水做法，墙身防潮 3.外墙，内墙等不同标高出防潮层做法，要求标注防潮层标高 4.在一新建办公楼内布柱，消火栓。对厕所局部布置上下水，结构平面 5.一住宅剖面，要求补全强制性条文要求的安全构造措施。二级注册建筑师考试电气真题回忆一共十五题（十五分） 86.汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为

四级，其中一、二级站用电负荷应为几级？（A）一级（B）二级（C）三级（D）四级 87.按供电可靠性要求，一般乘客电梯为哪一级负荷？（A）一级负荷（B）二级负荷（C）三级负荷（D）四级负荷根据规范里的都是一、二级里均为主要客梯，所以我的理解一般客梯是不是属于三级呢？？？ 88.跨越通车街道的小区低压架空线路接户线至路面中心的距离，不应小于多少？（A）7.5m （B）6.0M （C）5.0M （D）4.5M这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）7.2.6.9条应选（B）。 89. 布置在民用建筑主体首层、总额定容量不大于1260KV A、单台定额

容量不大于630KV A的可燃油油浸电力变压器室，其外墙开口部位上方设置的防火挑檐宽度不应小于多少米？（A）0.5M （B）0.75M （C）1.00M （D）1.20M 《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）第 5.4.1条、二找到了不应小于1.00M.晕，要是考试，怎么办哦。 90.一般照明在工作面上产生的照度，不宜低于由一般照明和局部照明所产生总照明的1/3～1/5，并且不宜低于多少勒克斯（Lx）？（A）100Lx （B）50Lx （C）30Lx （D）10Lx 根据民规第11.2.2的要求答案应该是50Lx

2009年二级建造师土建专业 考试真题答案(三科汇总)

二级注册建筑师考试真题资料

二级建造师历年考试真题及答案解析

二级建造师市政历年真题

2011二级建造师建筑实务真题及答案

二级建筑师考试真题及答案解析

最新二级建造师历年真题

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

二级建筑师考试真题及部分答案

2017年二级建造师市政真题与答案

二级建造师建筑试题及答案

二级建造师考试真题及(答案)

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师考试真题及参考答案建筑

二级建造师历年考试真题及答案下载

2019年二级建造师建筑实务真题及答案

二级建造师历年试题及答案

Unlock-二级建造师历年真题精解

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

历届二级建筑师考试真题

2009年二级建造师土建专业考试真题答案(三科汇总)