工程款付款协议

工程款付款协议书

甲方：

乙方：

因乙方承包甲方工程所发生的工程款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

：

（小写）：。注：该价格为不开票价格。

二、工程款付款方式：

经双方协商确定甲方于年月日前工程验收合格后支付全部款项的95%，剩余欠款于一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或者转账支票。

四、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的

工程，一次性无条件交付甲方，所有权归属甲方。

五、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到当地人民法院提起诉讼。

六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日年月日

工程款付款协议书

工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字：

工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字：

工程款结算还款协议书——【范文】.doc

合同编号：工程款结算还款协议书 甲方： 乙方： 签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改

工程款结算还款协议书 ____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________ 月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

工程结算合同协议书范本通用版

工程结算合同协议书范 本通用版

工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：

乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向

赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰

款项支付三方协议书

输变电工程款项支付三方协议书 发包人： 承包人： 担保人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由于康定富泰水电开发有限公司（以下简称“发包人”）银行基本账户正在办理变更等工作，无法履行与阿坝州明珠电力建设开发公司有限公司（以下简称“承包人”）在合同约定的履约保证金收取和工程进度款支付工作。发包人作为四川太平洋投资管理有限公司（以下简称“担保人”）的全资子公司，经三方协商一致，共同达成如下协议： 一、协议内容 1、该工程所有建设资金由四川太平洋投资管理有限公司负责担保，并代发包人完成履约保证金收取和工程进度款支付。 2、该工程往来款必须通过三方公司开户银行基本账户完成履约保证金收取和工程进度款支付。 二、权利与义务 （一）发包人的权利与义务

1、发包人必须保证工程的真实性和合法性。 2、根据承包人上报的预付款、备料款和工程进度款申请及时审批，并通知担保人在7个工作日内支付相关款项。 （二）承包人的权利与义务 1、该工程在完成施工图交底和路径复测后，工程进场施工前办理完成履约保证金的支付。 2、按照合同约定及时完成预付款、备料款和工程进度款申请工作。 （三）担保人的权利与义务 1、担保人收到承包人的保证金后，在进场通知书规定时间仍不能开工的，发包人应退还承包人已交纳的保证金并承担合同继续有效的违约责任。 2、担保人退还保证金应从进场后第三个月发包人分两次退完，第一次退还40万元，退还时间为2016年04月01日。第二次退还40万元，退还时间为：2016年06月01日。 3、该工程在建设过程中担保人在收到发包人的付款申请后7个工作日内完成款项支付。 三、违约责任 1、鉴于发包人与担保人之间的关系，该工程发包人与承包人所发生的一切违约责任应由发包人与担保人共同承担。 2、承包人作为施工单位，发包人和担保人应严格按照合同约定支付工程款

工程尾款支付协议书

工程尾款支付协议书 甲方：北京xx物业发展有限公司 乙方：北京xx集团有限责任公司 鉴于乙方承建甲方开发建设的“中国xx商城”一期工程项目（以下简称“一期工程”）的特殊历史背景情况，及甲方重组后对一期工程后续开发建设所付出的巨大努力，现甲、乙双方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜，经双方友好协商共同达成协议内容如下： 一、甲方尚欠乙方一期工程尾款约为万元人民币（不含工程质保金万元人民币，质保金的返还时间按双方签订的合同(注明是哪一个合同)约定执行）。 二、甲方自2004 年7 月1 日起至2004 年12 月31 日止，向乙方支付完毕上述工程尾款。具体付款日期及方式如下： １、2004 年7 月日前万元 ２、2004 年８月日前万元 ３、2004 年９月日前万元 ４、2004 年10 月日前万元 ５、2004 年11 月日前万元 ６、2004 年12 月日前万元

甲方按上述时间的约定，将款项汇入以下帐号： 三、双方同意在支付上述最后一笔工程款前，对双方可能产生的差异进行确认调整，并按最终确认结果支付。双方确认差异并进行调整的依据是：合同、结算单、甲供材料。若双方无法就调整达成一致，甲方必须按本协议第二条第 6 项规定的时间向乙方支付不少于该项支付数额的95%，即万元的一期工程尾款。 四、由于甲方未能严格履行甲、乙双方于2003 年9 月18 日签订的《中国xx商城工程补充协议》，另应向乙方支付违约金万元。但考虑到双方的友好关系及乙方履行本合同的诚意，乙方同意甲方在严格履行本协议约定的义务前提下，免除其中万元的支付义务，即甲方只须向乙方支付50 万元违约金，该50 万元违约金应于2004 年12 月日前支付。若甲方未能全面履行本合同约定的义务，则仍应向乙方支付本条所述全部违约金万元，且该违约金自本合同生效之日起按人民银行同期贷款利率计算利息。 五、本协议经双方签字、盖章后生效。 六、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签署补充协议，补充协议与本协议均有同等法律效力。 七、由于履行本协议引发的争议，任何一方均应向北京仲裁委员会提起仲裁，仲裁裁决是终局的。

工程款还款三方合同协议书范本模板

编号：_____________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________

内万：____________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》，由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议： 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元，乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可，对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可，对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起，甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外，甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项，乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项（包括但不限于工程款、利息、违

工程款付款协议书4篇(标准常用版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程款付款协议书 甲方：_____________________________________________________ 乙方：_____________________________________________________ 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20 年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字： 20 年月日

工程款付款协议书 甲方：_____________________________________________________ 乙方：_____________________________________________________ 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平 等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程 款。经双方协商确定甲方于20 年月日付给乙方工程 款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日 内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并 按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无 条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉 讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字： 20 年月日

(完整版)土方合同协议书

土石方工程承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议:一、工程名称: 甲方位于，用地面积约平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。 二、甲方责任： 1、负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工； 2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算； 3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。 4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。 5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水

电至施工现场。 三、乙方责任： 1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场； 2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。 3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点 5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。 6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。 7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。 8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。 9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。 四、工程量的计算方法、价格及付款方式： 1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破

工程尾款支付协议书

精选合同 工程尾款支付协议书 甲方：北京xx 物业发展有限公司 乙方：北京xx 集团有限责任公司 鉴于乙方承建甲方开发建设的“中国xx 商城”一期工程项目（以下简称“一期工程”）的特殊历史背景情况，及甲方重组后对一期工程后续开发建设所付出的巨大努力，现甲、乙双方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜，经双方友好协商共同达成协议内容如下：一、甲方尚欠乙方一期工程尾款约为万元人民币（不含工程质保金万元人民币，质保金的返还时间按双方签订的合同（注明是哪一个合同）约定执行）。 二、甲方自2004 年7 月 1 日起至2004 年12 月31 日止，向乙方支付完毕上述工程尾款。具体付款日期及方式如下： 1、2004年7 月日前万元 2 、2004 年8月日前万元3 、2004 年9月日前万元 4 、2004年10 月 日 前 万 元 5 、2004年11 月 日 前 万 元

6 、2004年12 月 日 前 万 元 精选合同 甲方按上述时间的约定，将款项汇入以下帐号： 三、双方同意在支付上述最后一笔工程款前，对双方可能产生的差异进行确认调整，并按最终确认结果支付。双方确认差异并进行调整的依据是：合同、结算单、甲供材料。若双方无法就调整达成一致，甲方必须按本协议第二条第 6 项规定的时间向乙方支付不少于该项支付数额的95% ，即万元的一期工程尾款。 四、由于甲方未能严格履行甲、乙双方于2003 年9 月18 日签订的《中国xx 商城工程补充协议》，另应向乙方支付违约金万元。但考虑到双方的友好关系及乙方履行本合同的诚意，乙方同意甲方在严格履行本协议约定的义务前提下，免除其中万元的支付义务，即甲方只须向乙方支付50 万元违约金，该50 万元违约金应于2004 年12 月日前支付。若甲方未能全面履行本合同约定的义务，则仍应向乙方支付本条所述全部违约金万元，且该违约金自本合同生效之日起按人民银行同期贷款利率计算利息。 五、本协议经双方签字、盖章后生效。 六、本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签署补充协议，补充协议与本协议均有同等法律效力

工程付款协议书范本样本

工程付款协议书范本样本 工程付款协议书范本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程付款协议书范本【篇一:工程款付款协议书】甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写):（小写:）。 二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。 经双方协商确定甲方于于月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，%/月的利息外，%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 甲方代表签字:乙方代表签字:月日甲方:山东丽都国际大酒店有 限公司乙方:因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写):（小写:）。 二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。 经双方协商确定甲方于于月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，%/月的利息外，%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲甲方方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:甲方代表签字:乙 方代表签字:月日甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

工程款协议书

工程款结算协议书 甲方：mmm有限公司 乙方：yyy装饰工程有限公司 甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公 司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议： 一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。 二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚 拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。 三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项： 四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。 五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的 万分之二向乙方支付违约金。 六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为 准，再无其他争议。 七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。 八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。 甲方：________ 代表人：________ 乙方：________ 代表人：________ ______年___月___日篇二：工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公 司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的 原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程 款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程 款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次 性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所 欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件 的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字： 2011年月日 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的

尾款付款协议书范本

尾款付款协议书范本 篇一：(尾款)付款申请单 付款申请单 兹有有限公司与有限公司于XX年6月25日签订合同，公司制作以下产品： 合计金额： 我方已于日将所有产品交付你方，并验收合格。按照合同约定，你方需在交货后，付清剩余50%货款，合计人民币： 申请人：有限公司 XX-7-14 篇二：尾款申请 工程保修尾款支付申请 我公司负责施工的项目。于年月日开工，至年月日竣工，根据双方签订 的《天津市小型建设工程施工合同》，保修期为一年，于年月日到期，工程质量符合合同要求，特向贵公司申请支付工程保修尾款，工程保修尾款金额为元（大写：元）。特此 施工单位（公章）： 年月日 使用单位意见： 年月日

篇三：工程尾款结算协议书 工程尾款结算协议书 甲方：海南东方招金矿业有限公司 乙方：温州矿山井巷工程有限公司 鉴于甲乙双方于XX年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。 1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整（1084530.00元） 2.甲方同意乙方于XX年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于XX年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款XX年10月8日当日一次性付清。 3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。 4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。 5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法 律效力，自双方签字盖章之日起生效。

工程付款合同范本

工程付款合同范本 建设工程付款控制是工程项目财务管理的核心内容,工程付款合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的工程付款合同范文，感谢您的阅读。 工程付款合同范文 委托方： (甲方) 承揽方：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方平等协商，自愿达成以下协议： 一、工程概况： (1)工程名称：制作安装安装地点： (2)项目实施开始于201 年月日，竣工日期为201 年月日。 二、承包方式及工程造价： (1)依据乙方所提供的工程预算项目，包工包料进行施工。 (2)甲方若变更设计应及时同乙方对工程价款、工程期限进行调整，新增部分内则按报价表中单价结算。 (3)合同总造价：(大写)(小写) (单位工程造价参照预算书决定)。 三、甲乙双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务： 1. 开工前负责人员接通施工现场电源，电费由甲方承担。 2. 指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责工程验收确认签字。 3. 甲方负责提供场地给乙方存放工具，乙方负责看管。 4. 施工过程中，如遇设计变更、下雨、停电、以及人力不可抗拒的自然灾害，原定工期理因顺延。 5. 工期竣工后，应在接到乙方验收申请三日内，会同乙方进行工程验收，对工程的质量问题，甲方必须以书面形式通知乙方，否则工程视甲方验收合格。 (二)乙方的权利和义务： 1. 按照双方商定的范围，做好材料的制作、供应和管理。 2. 及时向甲方发出开工通知。施工时应严格按合同、预算施工、确保工程质量，按合同规定的时间如期完成和交付。 3. 乙方负责清理现场卫生。 4. 必须遵守甲方的安全保卫制度，做好施工现场的防火、治安工作。 5. 工程验收合格后，乙方保修保修期内属乙方负责质量问题，负责无偿修复(不含人为性破坏及自然灾害破坏)。乙方承诺在接到甲方维修电话后，48小时内派人到甲方现场进行维护工作。 6. 乙方在施工中，如发生的人身伤亡事故，自行负担，甲方不承担任何法律责任。保修期间因广告牌掉落引发的事故由乙方负责，

工程款欠款还款协议书

xxx公司(以下简称甲方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所：xxxxxx 法定代表人：xxx (法定代表人的代理人：xxx) 鉴于： xx年xx月xx日，甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：xxx)，建设工程总价款为：xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《xxx 工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx 万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整，尚未支付的建设工程款xxxxxx 万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向**市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和**市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向**市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向**市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向**市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向**市公证处申请出具强制执行证书。 4、甲方有权依据**市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

小型工程承包协议书

小型工程承包协议书 承包一具小的工程项目，协议书要怎么写?今天cnrencai小编跟大伙儿分享几篇工程承包协议书，希翼对大伙儿有所帮助! 深圳小型工程承包协议书 甲方(以下称甲方)： 乙方(以下称乙方)： 为更好的完成xx三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。 一、工程名称：xx新岸线三期13#楼模板工程。 二、承包方式及承包单价：包工别包料(包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量; (因思考复式层施工难度)按展开面积每平方米主拾伍伍角(15.50元)。 三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收经过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。 四、组织领导： 1、乙方必须指定专项治理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。 2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配治理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。 3、施工期间，乙方如因技术力理别脚，施工质量浮现缺陷，所以致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，并且甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。 五、双方责任 1、甲方责任： (1)甲方提供乙方施工图纸一份。 (2)负责乙方施工人员暂时住宿、日子用水、用电。 (3)负责施工前后的清理工作。 (4)负责施工照明(如有个别地点因大灯照别到的，需用其它照明由乙方自行负责。 2、乙方自任： (1)负责本工程施工小型工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业安全等模板工程所需的小型工具。 (2)文明施工，做到工完场清，每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，别得大材小用，杜绝白费。 (3)严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工，所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸，注意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。 (4)每个工人要遵守纪律，别打架、别滋生是非，若违犯，乙方要承担责任。发生打架者，双主先赋予罚款500~1000元，一切医药费由先动手者负责，严峻者送交当地政法部门处理。 (5)严禁偷盗，假如发觉偷东西，按价格十倍处理，清理出队，严峻送交公安部门法办。 (6)教育工人保护公物，严禁损坏公共设施，如经发觉赋予处罚。 (7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。 (8)同意甲方规定的各项治理制度，详见施工现场各项目治理制度条款。

工程款付款协议条款

工程款付款协议 条款 在建设工程施工合同纠纷案件中，关于工程款的争议占据大多数。审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项，查清这两个事实问题，案件基本上就能够迎刃而解。建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元，行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在，所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付，付款方式也不尽统一，加之当事人财务管理混乱，查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时，繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。就审判实践所反映的情况来看，工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付，也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。这些支付方式都不同程度地存在着问题，应当引起承、发包双方的足够重视。 一、直接支付至承包人的指定账户。 发包人将工程款支付至承包人的指定账户，无论是转账、现金汇款还是使用票据，对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。即使付款或收款的凭证不慎遗失，任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证，法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。然而，全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见，原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象，实际施工人只是借用建筑企业的资质，以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料，被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程，专门为其设立分公司或单独开设账户，这样虽然在一定程度上可以规范款项往来，但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌，并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来，而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性，这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。 二、支付给承包人的有关人员。 发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。除了实际施工人以外，承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也会收取工程款。个人收款常见的第一个问题是没有委托授权手续或手续不规范。有的案件中，虽然发包人能够提供承包人有关人员收款的凭证，但是不能提供收款人的委托手续，或委托手续授权不明，由于施工队伍构成复杂、人员流动性大，根本无法找到收款人进行核实，甚至根本无法得知收款人的身份信息，则增加了发生纠纷的几率。第二个问题是没有收款凭据或收款凭据不规范。个人收款，一般是收取现金或票据，然后出具收条、收据或经签字的票据复印件。如发包人收款后没有出具收条，

工程项目合作协议书

项目合作协议书 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称 乙方） 甲：_________ ，身份证号：___________________________ ，籍贯___________ 乙：_________ ，身份证号：___________________________ ，籍贯___________ 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目，总投资为万元。 甲方以人民币方式出资___________ 万元及业务资源；乙方（暂借甲方资 金，一年后从乙方盈利中扣除）以人民币出资_____________ 万元及施工技 术力量和工程管理。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后， 各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月 办理有关手续。 第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任； 项目运作及施工过程中责任划分据下： 1、甲方负责项目运作直至签订（费用甲方自出）；乙方外聘协助设计 或工程施工技术人员、外聘 大型工程竞标做组织计划投标书（费用乙方自出）

2、工程施工过程中甲乙双方都得、遵守装饰装修工程承包合同内容条款不得致 意答应工程项目的增加或减少；增加或减少工程时需与业主方签订增减协 议。（详见工程装饰装修增减协议书） 3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算（详见装 饰装修工程承包合同）。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承 包合同施工计划及时保质保量的施工，配合乙方给工人工程进度款（所完 工、工程量的80%）的据算，（详见施工协议）项目竣工时及时结算工人 工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的 此条款工作。 4、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出 现于业主发生争议时或法律纠纷，此时甲方代表甲乙双方出面解决（费用甲 方自出）、乙方配合提供相关资料。 乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中，对工人及工地上出现的事件处理、工伤 保险，工地事件索赔及因质量出现问题，乙方负责解决甲方配合（费用乙方自出）承担； 重大以上事故双方共同承担责任（详见建筑与装饰工程事故等级划分及处理办法）。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方40%、乙方60%的比例分配。 第六条企业债务按照甲方50%、乙方50%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十

(合同范本)工程尾款支付协议书

工程尾款支付协议书 甲方：北京XX物业发展有限公司 乙方：北京XX集团有限责任公司 鉴于乙方承建甲方开发建设的“中国XX商城” 一期工程项目（以下简称“一期工程”）的特殊历史背景情况，及甲方重组后对一期 工程后续开发建设所付出的巨大努力，现甲、乙双方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜，经双方友好协商共同达成协议内容如下： 一、甲方尚欠乙方一期工程尾款约为万元人民币（不含工程质保金 万元人民币，质保金的返还时间按双方签订的合同（注明是哪一个 合同）约定执行）。 1、甲方自2004年7月1日起至2004年12月31日止，向乙方 支付完毕上述工程尾款。具体付款日期及方式如下: 1 2004年7月日前万元

2 、3 、4 、5 2004 2004 2004 2004 日前万元 日前万元 年10月 年11月 口二万 日刖一 元口二 万日刖 一 元

2004年12月 日前一 甲方按上述时间的约定，将款项汇入以下帐号： 上述最后一笔工程款前，对双方可能产生的 差 按最终确认结果支付。 双方确认差异并进行调 结算单、甲供材料。若双方无法就调整达成一致， 第二条第6项规定的时间向乙方支付不少于该项 95%，即万元的一期工程尾款。 四、由于甲方未能严格履行甲、乙双方于 2003年9月18日签订 的 《中国xx 商城工程补充协议》 ，另应向乙方支付违约金 万元。但 考 虑到双方的友好关系及乙方履行本合同的诚意，乙方同意甲方在严 格履行本协议约定的义务前提下， 免除其中万元的支付义务，即 甲 方只须向乙方支付 50万元违约金，该 50万元违约金应于 2004 年12月 日前支付。若甲方未能全面履行本合同约定的义务， 则仍 应向 乙 方支付本条所述全部违约金 万元，且该违约金自本合同生效 之日 起按人民银行同期贷款利率计算利息。 五、 本协议经双方签字、盖章后生效。 六、 本协议未尽事宜，甲、乙双方可另行签署补充协议，补充协 议 与本协议均有同等法律效力 七、 由于履行本协议引发的争议，任何一方均应向北京仲裁委员 会 三、双方同意在支付 异进行确认调整，并 整 的依据是：合同、 甲方必须按本协议 支付数额的