管网施工合同(热门7篇)合同屋
管网施工合同（热门7篇）合同屋
管网施工合同第1篇
包发单位（简称甲方）
承包单位（简称乙方）
为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围
本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责
（一）甲方职责：
1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。
3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
（二）乙方职责：
1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。
4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的101%；发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人（委托人）：
乙方：施工负责人：
年月日
管网施工合同第2篇
发包方（甲方）：委托代表人：电话：
承包方（乙方）：委托代表人：电话：
为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共
赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：
一、工程承包方式：
包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工
具体做法：
1. 排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2. 检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层，直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3. 化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、质量要求：
1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。
3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。
四、包工费计取办法：
排水管网（管径110mm～500mm）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（4m3～
16 m3）均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。
五、包工费支付办法：
按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。
六、工期要求：
总工程量排水管网约500米，检查井约50个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。
七、安全文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何原因发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，配合甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到安全生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。
八、协议生效及终止：
本合同自甲乙双方签字后开始生效，协议内容履行完毕自动失去效率。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应承担给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。
调解不成向当地法院申诉。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
管网施工合同第3篇
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 ____万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（11019）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
3、未尽事宜，双方另行协商。
4、附则：
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
年月日年月日
管网施工合同第4篇
发包方（甲方）：委托代表人：电话：
承包方（乙方）：委托代表人：电话：
为确保___小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：
一、工程承包方式：
包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工
具体做法：
1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2.检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层，直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3.化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、质量要求：
1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。
3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。
四、包工费计取办法：
排水管网（管径110mm～500mm）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（4m3～16m3）均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。
五、包工费支付办法：
按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。
六、工期要求：
总工程量排水管网约500米，检查井约50个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。
七、安全文明施工：
乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何原因发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。
乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，配合甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到安全生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。
八、协议生效及终止：
本合同自甲乙双方签字后开始生效，协议内容履行完毕自动失去效率。
九、协议协商
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应承担给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。
调解不成向当地法院申诉。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
管网施工合同第5篇
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、工程承包内容和结算方式：
施工内容：工程（包工包料）。
工程类别结算方式：
本工程包干价___万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
二、工期
___年11月8日开工；室外给排水工程___年10月20日竣工交付甲方使用。
三、工程款拨付：
合同包干价：___万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。
四、违约责任
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方
原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。
若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金：
工程质量：一次性验收合格。
若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。
六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量
验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20___年8月8日＜关于规范使用小型供水工程材料的通告＞的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。
工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
七、工程其它事项
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程
质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣工资料两套，将工程交付甲方使用；该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。
九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。
其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
___年___月___日___年___月___日
管网施工合同第6篇
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
合同内容如下：
一、工程概况
工程名称：蔬菜种植、光伏发电
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：________年底前齐备
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、合同工期：道路、给排水在________年底前完工电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、质量标准：合格工程
五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。
七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、合同生效:
合同订立时间 ________年____月____日
合同订立地点：
本合同双方约定：后生效。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：承包人（公章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
管网施工合同第7篇
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、工程承包内容和结算方式：
施工内容：工程（包工包料）。
工程类别结算方式：
本工程包干价万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做
法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
二、工期
年 11月 8日开工；室外给排水工程年10月 20日竣工交付甲
方使用。
三、工程款拨付：合同包干价：万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。
四、违约责任
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。
若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金：
工程质量：一次性验收合格。
若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。
六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量
验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20xx年8月8日＜关于规范使用小型供水工程材料的通告＞的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。
工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
七、工程其它事项
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣
工资料两套，将工程交付甲方使用；该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。
九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。
其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年 8 月日年8 月日
管道安装合同范本(精选10篇)
管道安装合同范本（精选10篇） 管道安装合同范本第1篇 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 为明确甲乙双方在热力管网工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》通用条款等有关法律、法规的规定，双方就永阳路热力管网工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。 一：承包范围 工程内容：热力管网的基础开挖，管网的连接、保温，检查井和固定支墩的施工，回填及路面、绿化的恢复等。 工程地点：永阳路(东段、西段)。 工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20xx)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20xx)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20xx)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。 如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现
行市场价协商确定。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。 材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价) ，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。 三：开竣工时间 开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20xx年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。 竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。 四：工程规范 按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。 1、《工业设备及管道绝热工程设计规范 GB 50264-20xx
管网工程施工合同(精选5篇)
管网工程施工合同（精选5篇） 管网工程施工合同（精选5篇） 随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是的管网工程施工合同（精选5篇），，希望大家能够喜欢。 管网工程施工合同1甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：贵溪汽车城室外道路、给排水管网施工，包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井（含消防给水阀门井）砌筑工程；给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程；给水阀门安装；混凝土垫层施工（含消防设施基础浇筑工程）、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填；道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等；本工程分二期施工，第一期从5#楼西南角至11#西北角连接10#楼东北角及1#楼东南角范围内，第二期施工剩余项目范围。
4、承包形式 合同工期 1、开工日期：以甲方开工通知为准。 2、竣工日期：三、工程造价（竣工结算方式）： 3、合同总价暂为元，大写（人民币），单价包干项目清单详见附件1。 4、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。 项目管理 1、施工资质应符合当地管理部门要求，因上述问题造成的一切后果由乙方承担； 2、乙方由担任驻工地负责人，合同负责其承包范围中的施工和管理，并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。 3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施，并报甲方代表及监理工程师批准后实施。 4、施工用水、用电由乙方自行承担费用，甲方负责提供接驳点。 付款方式 1、乙方每月日前向甲方上报上月施工进度总量，甲方于每
市政管网施工劳务合同(精选3篇)
市政管网施工劳务合同（精选3篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!
管线施工合同范本(合集16篇)
管线施工合同范本(合集16篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
管网施工合同(热门7篇)合同屋
管网施工合同（热门7篇）合同屋 管网施工合同第1篇 包发单位（简称甲方） 承包单位（简称乙方） 为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。 一、协议范围 本协议包括石湍镇长沟村高低压线路及户表工程安全工作。 二、双方安全职责 （一）甲方职责： 1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。 2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。 3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。 5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。 6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。 7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。 （二）乙方职责： 1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。 2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。 3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。 4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。 5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。 6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
管道安装合同10篇
管道安装合同10篇 管道安装合同 (1) 甲方： 乙方： 为了进一步完善住宅小区配套设施，改善居住条件，发展洁净、便利、安全、 环保的管道燃气，提高居民的生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城市 燃气安全管理条例》等法律法规规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方开发的拉 萨市政府干部职工周转房住宅小区，全部交由乙方进行燃气管道安装施工。现就 干部职工周转房住宅小区燃气管道安装事宜达成如下一致合同条款： 第一条：燃气管道安装工程名称、地点、时间期限及内容： 1、名称： 2、年月 3、内容： (1)该小区每户(含商铺)的燃气管道及相关设施设备的安装、设计、施工、 碰管通气等全过程。 (2)庭院管网：包括小区内燃气管道及设施设备的安装;户外燃气干、支管线、 设施设备的安装;预留与城市燃气管道连接入口。 (3) 户内管线及燃气表的安装。 第二条：工程款标准、金额及支付方式、时间 1、乙方对工程实行单价承包，每户为3000元/户(该费用包括各户的室内外 管网、设施与设备、IC卡高级智能燃气计量表及供气运行设施等)。 2、工程款总金额：住宅小区竣工交付使用时，按实际安装燃气管道的户数 计算工程款总额。 3、工程款支付方式及时间：
(1)本合同签定后，乙方室内外管网材料、安装设备、施工人员进场后三日内付工程总款的30%。 (2)室内管网安装完毕，付工程进度款30% (3)竣工验收合格三日内付余下35%的工程款。 (4)余下5%的工程款做为质保金，自竣工验收合格之日起满一年付清。 第三条：工程施工及验收 1、甲方指定一名人员负责施工现场的安装协调工作; 2、甲方应在本合同签订之日起3日内向乙方无偿提供小区已定稿的总平图和户型结构图。 3、乙方负责委托具备相关资质的设计机构进行设计。 4、乙方工程设计与工程施工质量，必须符合国家燃气规范标准要求。 5、乙方必须按施工设计图进行施工安装。在施工过程中，乙方应负责组织燃气工程的质量监督管理工作并对工程的质量负责，所有材料必须符合国家规范要求。 6、乙方安装完毕，按照规定必须经国家质检部门检验合格后方可交付使用，检验费用由乙方承担。 7、施工过程中如遇下列情况，可顺延工期： (1)甲方不具备施工条件而停工; (2)由于甲方原因变更计划; (3)出现不可抗力或政府行为时; 8、乙方在施工过程中，应采取安全措施，承担相应的施工安全责任; 9、乙方应在燃气管道安装工程竣工验收合格后负责向甲方提供书面竣工资料。 第四条：双方义务
水管施工合同范本(推荐7篇)
水管施工合同范本（推荐7篇） 水管施工合同范本第1篇 甲方...... 乙方...... 乙方从甲方处承接柳家村水管安装工程，为维护双方利益，体现双方权利与义务，经双方共同研究，达成以下协议： (一)双方权利与义务 乙方按照甲方设计要求，落水管安装合同。进行水管施工，甲乙双方在合作的过程中，应本着互敬互谅，互惠互利的原则，积极为双方的合作创造条件，保证工程的顺利进展。甲方应尽地主之宜，多为乙方提供力所能及的帮助，排除来自于内外部对乙方施工的影响和压力，协调包括村居委等部门对乙方的管理的关系，邻里之间冲突的关系，为合作创造宽松的环境。乙方则认真施工，把握工程质量，并就建设中出现的新问题和甲方及时交换意见。寻找关于新问题的解决办法 (二) 工程质量及工程验收 乙方按照工程质量要求认真施工，对容易出现的漏水，或者水管破裂等问题，及时解决排除，做好自己的本职工作，工程完工之日，则是甲方对工程验收之日，如不出现上述问题，同时水管各出水口，都能正常使用，甲方则应采取积极的态度配合乙方完成对工程的验收工作，签定工程验收
合格的书面协议，合同范本《落水管安装合同》。 (三)工程结算 应甲方申请，经乙方同意，同意工程采用乙方全垫资的方式施工，工程经甲方验收合格后，乙方同意甲方于09年6月5日前，全部付清工程费用的申请，如甲方在规定日期前，未能付清费用，则乙方保留诉讼法律的权利，在甲方违规形成事实的前提下，乙方有权收取甲乙违规所欠工程款的滞纳金，按照总数数额，以日计算，每日收取，工程款总数百分之十的滞纳金，甲方理解乙方，无条件同意乙方以上决定(工程结算方式见附表) (四)法律责任 甲乙双方制定本协议是在维护双方利益的基础上，共同形成的真实意愿的表述，本协议一经签定，即受到法律的监管和保护，甲乙双方应该共同尊重法律，维护法律的权威性! (五)其它事宜 本协议未尽事宜，双方在合作期间，出现的新的问题，双方应从维护大局出发，不着眼于局部利益，心情愉快的共同探讨，新问题的客观解决办法，达成新的共识，补充到本协议中来。 本协议的制定，是维护双方共同利益的，也是双方真实意愿的表述，甲乙双方此次合作，遵循互惠互利的原则，尊重法律的权威，共同努力把协议的内容作好，双方心情愉快的依据本协议所达成的事宜，自我约束自
管道工程工程合同(精选8篇)
管道工程工程合同（精选8篇） 管道工程工程合同第1篇 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担xxx项目的燃气管道工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条、本合同签订依据 1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3、建设工程批准文件。 第二条、设计依据 1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件 2、甲方提交的基础资料 3、乙方采用的主要技术标准是： 3.1.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 3.2.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJJ33-2005 3.3.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3.4.《工业管路的基本识别色和识别符号》GBJ231-87
3.5.《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》SHJ3022-101 3.6.《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2023 第三条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 名称：珠海凤凰谷项目燃气工程设计工程地点为珠海市拱北联安路项目规模：共62户，其中平层44户，复式17户，楼王（三层）1户，为精装修标准交楼设计内容：庭院小区平面图、每栋入户燃气管道平面图和流程图、系统图、大样图、设计说明书、厨房、热水器控制阀前的输气管道工程 第四条、甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 1、提供项目电子版建筑水电总平面布置图、各层平面布置图以及建筑立面图，室内装修平面、立面图。 2、甲方项目特殊要求资料（厨柜平面图）。 第五条、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 1、施工图纸为经过珠海市政府相关部门审查合格的8套完整施工设计图。. 2、乙方在甲方按时提交上述文件,设计资料及收到甲方首次支付设计费之日起20 日历天内，交一套施工图纸（白图）给甲方确认，并在甲方确认后 20日历天内出蓝图。 3、审图流程及时间：乙方出蓝后，送市防雷所审图（审图需要约2个工作日），再送审图中心（审图需要约5个工作日），完成缴纳审图费后，
市政管网施工合同
市政管网施工合同 市政管网施工合同篇一 建设单位(以下称甲方): 施工单位(以下称乙方)： 甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：万丽富德项目室外雨污排水管网工程。 2、工程地点：济宁市高新区。 3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。 4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。 二、工程承包范围 1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中: 1.1 施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。 1.2 本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井
的铸铁、pvc、pe排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、pvc、pe排水管会同步施工，乙方应配合施工。 三、合同工期 1、开工日期：以甲方书面通知为准。 2、施工工期：本合同约定的施工工期为***个日历天。 3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。 四、工程质量 工程质量标准：按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 五、合同价款及结算 1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(**.*万元整，含税)。 2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。 3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。 4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。
道路管网施工合同（精选4篇）
道路管网施工合同（精选4篇） 道路管网篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，甲方同意将新沂市钟吾壹号小区一期雨、污水管道、化粪池及道路等附属工程发包给乙方施工。根据相关法律、行政法规及相关技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜，协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：钟吾壹号一期雨、污水管道、化粪池及部分道路工程 2、建设地点：钟吾壹号小区内 3、承包方式：采用包工包料。 4、工程内容：小区一期工程主道路及雨污水管网、化粪池坑。 二、承包范围 (1)小区道路路面工程(包括灰土碎石路基、碎石垫层、12cm厚C30砼垫层、4cm细粒式沥青砼及发生的土方转运)。 (2)小区内雨污水管网(包括基槽土方开挖及转运、基础夯实、碎石垫层、砼垫层及抗肩、管道敷设安装、砼管箍、回填细砂、分层浇水灌实、分层回填素土)。 (3)化粪池：挖基坑土方及外运、基础夯实、C20砼垫层、化粪池内防水、回填细砂、分层夯实。 (4)雨污水沉井：基槽土方开挖及外运、坑内整平夯实处理、C20砼垫层、砌砖、内外抹灰、井圈井盖(包括铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖) (5)电力、消防、燃气、电信等管道土方开挖外运、回填细砂、素土夯实。 三、工程造价及结算方式 1、工程造价：本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-20xx)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(20xx年)、
《江苏省安装工程计价定额》(20xx)、《江苏省建设工程费用定额》(20xx年)，其中文明施工措施费按分部分项工程费仅计取基本费，不计取省级标准化增加费;临时设施费按江苏省14费用定额下限计算。不计取夜间施工费、非夜间施工照明费、总承包服务费、二次搬运费、冬雨季施工费、地上地下设施建筑物临时保护设施费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、工程按质论价费、包干费等费用。其它按省、市现行工程预算定额有关规定计算。如遇政策性调整，其人工费相应调整，其他工程造价不调整。在施工期间，由于设计变更等引起的工程量增减，及相关隐蔽工程，根据现场各有关方签证，竣工结算时按实际工程量调整。 2、本工程下浮率按8%进行结算，为总价下浮，但甲供材、甲方认价的工程材料以及独立费不参与下浮。 3、乙方施工过程中的用水、用电单独装表计量(如没有单独装表计量，水、电费按相关规定计算)，总表数如超过各标段分表数总和，差额由各标段乙方均摊。其施工用水、用电费用，在支付工程款和竣工结算时扣除。 4、施工过程中乙方所购买的砼排水管、沥青砼、砼化粪池、铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖等主要工程材料的质量和价格，由甲方认定后(其中砼化粪池按独立费)，乙方购买、使用;竣工结算价格按甲方认定的价格结算。工程使用的材料应提供检测报告、合格证等技术资料;材料到现场应报甲方查验，未经甲方查验、与认定不符或乙方私自替换、代换材料，甲方将有权终止使用，其材料价打折处理，从竣工结算中扣除。 5、本工程所有需要检测的材料，由乙方送至甲方指定的法定检测单位检测，检测实验费由乙方承担。 6、本工程其它材料价格按施工当月的《徐州市工程建设造价信息》，所有材料价格均为到工地指定地点价格，材料差价调整方式为《徐州市工程建设造价信息》材料价格、甲供材料价格及甲方认定的材料价格减定额预算价，不另计取运杂费、采保费。 四、工程造价及付款
管道安装合同简单5篇
管道安装合同简单5篇 管道安装合同简单篇1 甲方（发包方）：______________ 乙方（承包方）：______________ 为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：8万吨/年差别化粘胶短纤维项目界内室外地上综合管线安装工程；工程地点：河北省唐山市南堡经济开发区；工程承包范围：本工程图纸内管道安装工程。工程承包方式：按甲方中标的预算定额直接费进行承包。 工程承包内容和条件：__ 工程的承包内容包括：8万吨项目界内室外地上综合管线安装工程的管道安装的一切工序。 条件： 1、本工程图纸范围内的管道安装的一切工序均由乙方负责。 2、管道除锈、刷漆、保温及外层保护由甲方负责。 3、乙方按照工程结算金额给甲方开具发票。 4、水电费由乙方负责。 5、甲方提供宿舍及食堂房间，费用由乙方负责。 6、乙方应为全部施工人员办理人身保险，如甲方统一办理，在最终结算时甲方按一定比例分摊给乙方。 7、乙方必须按甲方要求统一服装和安全帽，乙方统一在甲方库房领取，费用甲方按原价收取。 8、乙方施工进度、质量、安全等如不能满足业主、监理和甲方要求，甲方可对乙方承包范围内工作内容随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作。如调整后乙方仍不能满足业主、监理、甲方的要求，甲方有权清退乙方，由此造成的一切损失均由乙方承担。
第二条工期 开工日期：20__年月日； 竣工日期：20__年月日； 总工期日历天数暂定：30天。 实际施工工期按照业主和甲方施工进度计划执行。 第三条合同价格及工程量签认约定 1、本工程图纸范围内的管道安装金额最终以实际发生量按照河北省20__安装消耗量定额计取直接费合计为准。 2、工程量按施工图纸以施工现场实际完成工作量进行计量。 第四条工程款支付程序及最终结算约定 1、施工进度款的支付时间和支付比例及方法按业主对甲方的总合同及现场拔付情况进行办理，每月月底由甲方对乙方进行验工计价，按完成量的65%支付进度款。 2、在办理末次计价时，乙方必须提供债务（包括民工工资、材料款）已全部清偿完毕的证明，方能办理。 3、最终结算待乙方完成图纸约定工作量以后，业主、监理、质监站验收合格后结算至尾款的95%，剩余5%质保期一年以后一个月之内结清。 第五条工程质量及保修 1、施工质量标准：达到国家施工质量验收合格标准。 2、乙方应严格按照施工图纸、标准规范及技术交底施工，因乙方原因发生的施工质量问题所造成的返修、返工，损失费由乙方承担，工期不予顺延，甲方不承担任何责任和费用。返修、返工后仍达不到质量标准，甲方可委托其它单位或人员施工，施工费用将从乙方工程款中扣除，并由乙方承担违约责任。 第六条安全协议 1、施工中因乙方原因造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用，情节严重、影响较大者，甲方有权更换施工队伍，造成的经济损失，全部由乙方承担。 2、具体安全事项见《安全生产协议书》。 第七条其它条款
管道安装合同范本(通用19篇)
管道安装合同范本（通用19篇） 管道安装合同范本（通用19篇） 管道安装合同范本篇1 甲方逆向方向的管道及设施设备由乙方负责安装。表尾阀顺流方向向前的管道和用户终端燃气用具，由甲方自备。 4、工程执行标准：： 户内管线及燃气表的安装。 第二条：工程款标准、金额及支付方式、时间 1、乙方对工程实行单价承包，每户为3000元/户，建设施工旗里的燃气内外网工程，甲方享受60%纯利润。乙方享受40%纯利润(甲乙双方享受每户施工成本1350元及各种费用以外的纯利润安排。 2. 旗里详细户数，按实际发生为准，施工建设发生的一切费用均由乙方自行负责。 四、双方责任 1.甲方责任 甲方负责工程开工和验收，协调好旗政府里的相关部门，严格遵守本合同的一切事宜。 乙方以小区施工并保证施工材料准时到位，绝不能存在停工待料现象，如消失待料，乐观做好工地各项协调工作(不行抗拒的自然灾难除外)。 2.乙方责任 乙方保证做好平安训练工作，如发生平安责任事故，乙方担当一切责任，保证按甲方要求和《城市燃气管道条例》施工，不允许有损甲方声誉和质量的一切事故，确保施工进度要求，保证保质量完成任务。 3.乙方负责保管好已完工程和在建工程，对施工中造成其它设施的损失，乙方自行担当。 六、附则 1.本合同签订生效后，如乙方不能按甲方正常支配施工或违反合同要求，甲
乙双方经协商后可解除合同。 2.本合同未尽事宜，双方本着公平互惠的原则协商。 3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经签字盖章后生效，待工程竣工验收合格，工程合同价款支付完毕后自行解除。 七、违约责任 任何一方擅自违约，赔偿对方一切经济损失。 甲方：乙方： 身份证号：身份证号： 年月日 管道安装合同范本篇14 甲方：______ 乙方：______ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和及有关法律顾问、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商全都，订立本合同。 条工程概况 工程名称：______管道供气项目。 工程地点：______市_________街。 工程范围和内容：______气化站：______个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：____________元整。 第二条工程期限 合同工期：_________依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。 双方商定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。 第三条材料供应 一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所供应的安装材料须符合国家标准。
管道安装劳务合同(热门5篇)
管道安装劳务合同（热门5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 管道安装劳务合同（热门5篇） 管道安装劳务合同第1篇 甲方：_________ 乙方：_________ 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20xx]8号》
综合管网分包施工合同（精选5篇）
综合管网分包施工合同（精选5篇） 综合管网分包篇1 总包方(甲方)：_____________ 分包方(乙方)：_____________ 依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：_________________ 二、工程地点：_________________ 三、分包工程总价款_元(大写：_________________整)(包含税金及管理费和已购的电缆) 四、分包内容：_________________的制作安装;、配电箱的制作安装、电缆及电缆的铺设，图纸范围内所有的电器及照明工程。 五、工程履约保证金扣除总价5%，即：_________________元整(整)，工程交付后一次性支付给分包方。 第二条工程结算 按分包工程项目，工程竣工后经甲乙双方共同验收合格予以结算。 第三条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担。乙方必须认真贯彻有关安全施工的，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡及其它事故，其损失由乙方负责。在工程施工中所发生的一切安全生产事故均有分包方负责。 一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位(甲方)：__________________分包单位(乙方)：_____________
__________________年__________________月__________________日__________________ 年__________________月__________________日 综合管网分包施工合同篇2 甲方：__________ (简称甲方) 乙方：__________ (简称乙方) 根据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理办法及建筑工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例规定要求、结合本工程实际情况，在平等互利的条件下，经双方协商签订本合同，双方共同遵守。 一、工程概况：__________ 1、工程名称：__________改造工程。 2、工程地址：_________。 3、工程内容：__________工程。 二、承包方式：包工包料包施工，验收合格后按实铺面积结算。乙方应严格根据设计图纸要求组织施工，施工前使用的材料及样品向甲方报样，并且所用材料进行二次复试出具合格报告得到认可后方能批量使用。 三、承包价款商业街1#楼地暖工程，包工包料包施工，达到【北京建筑工程施工质量验收标准】。根据设计图纸按实铺面积每平方米_____元。 四、质量要求： 地面敷设采暖工程使用的厂家联塑，PE_____管材、管件、配件的质量，必须符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。地面下敷设的盘管埋地部分不得有接头，盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPA。加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径不应小于管道外径的5倍。加热盘管管径、间距和长度必须符合设计要求，其允许偏差为±10㎜.分(集)水器规格、型号、公称压力及安装位置、高度等应符合甲方使用要求。乙方应严格按照合同约定及图纸设计要求的质量标准进入工地，并按北京市建筑工程有关规范、规定进行。如达不到以上要求，甲方有权叫乙方重
管网工程施工合同完整版
管网工程施工合同 管网工程施工合同范本 篇一：室外管网施工合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了 本协议，具体内容如下： 一、工程承包内容和结算方式： 施工内容：工程（包工包料）。 工程类别结算方式： 本工程包干价万元。 乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。 设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进 度款的依据。 二、工期 年11月8日开工；室外给排水工程年10月20日竣工交付甲 方使用。 三、工程款拨付：合同包干价：万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7 日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付 至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料 及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工 程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。 四、违约责任 该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从 工程结算款中扣除，归甲方所有。 若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。 五、质量和质量保证金： 工程质量：一次性验收合格。 若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。 六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建 筑工程施工质量 验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2011 年8月8日＜关于规范使用小型供水工程材料的通告＞的要求。保 证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。 工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。 七、工程其它事项 1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工 作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
管道安装合同(通用15篇)
管道安装合同（通用15篇） 管道安装合同（通用15篇） 管道安装合同篇1 甲方： 乙方： 为了进一步完善住宅小区配套设施，改善居住条件，进展干净、便利、平安、环保的管道燃气，提高居民的生活品质，依据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气平安管理条例》等法律法规规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方开发的拉萨市政府干部职工周转房住宅小区，全部交由乙方进行燃气管道安装施工。现就干部职工周转房住宅小区燃气管道安装事宜达成如下全都合同条款：第一条：燃气管道安装工程名称、地点、时间期限及内容： 1、名称： 2内容： ： 承包方。配套费标准根据政府物价部门批准执行。 2、本合同签订之日起日内，甲方应支付乙方管道建设配套费总额的 %，及人民币元 三、合同工期 开工日期：20xx年月日 竣工日期：20xx年月日 合同工期总日历天数天(遇特别状况工期顺延)、 四、质量标准 工程质量标准为试水无外漏为合格。 五、工程价款 经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。 六、付款方式 机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装
完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。 七、甲方工作 1、甲方派消失场负责人1名指导安装 2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。 3、甲方帮助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。 八、乙方工作 1、乙方应根据有关的供水管网平安规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。 2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。 3、乙方施工过程中平安问题由乙方自行负责。 九、违约责任 1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。 2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。 十、其他事项 工程进行中的未尽事宜双方协商解决。 甲方：乙方： 法定代表人：工程负责人： 经办人：经办人： 合同签订日期 管道安装合同篇12 依照《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保平安的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。 一、工程名称：工程。
供热管网施工合同
供热管网施工合同范文一 建设方(以下称甲方)： 承包方(以下称乙方)： 监督方(以下称丙方)： 本合同有甲乙丙三方共同协商鉴定，责任方向为：乙方对甲方负责，丙方对甲方负责。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 安装内容：包工包料，包含以下内容：建业园小区3#楼东十字路口至各楼供热总阀处、设备的安装，调试、验收等图纸设计的全部内容(施工界限为各楼供热总阀门处)备注： 二、工程价款 本工程采用一次包干的承包方式。 本工程价款金额共计元，大写( ) 三、管道及管件的规格型号 具体材料详建预算表。 四、工程期限 1、乙方在收到甲方工程款3日内将材料运至施工现场。 2、工程具备安装条件后，乙方应在日内安装结束。 3、调试及验收，工程安装结束后，乙方应在日内调试完毕。 五、付款方式 1、合同签订后甲方即付乙方合同的价款的 2、超出发包部分的工程由甲乙双方协商解决(设计变更或补签合同)。
六、甲方责任 1、甲乙双方共同商议管道走向、放线，并应在工程具备安装条件3日前，甲方通知乙方进行施工。 2、甲方应在提供乙方安装管道时所需要的临时水、电供应，费用由乙方承担。 3、甲方负责院内的协调管理工作。 4、甲方应根据安装、调试需要向乙方提供便利。 5、甲方提供临时仓库、临时住房。 七、乙方责任 1、乙方所购买的施工材料，必须有合格证、检验报告，经甲丙双方验收合格后方可使用。 2、乙方应按国家有关施工及验收规范施工。 3、乙方负责供暖调试，并达到设计要求，费用由乙方承担。 4、乙方应遵守有关施工安全规定，否则造成的责任事故，由乙方承担赔偿事项。 5、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护方便。 6、乙方承担材料的运输费用。 7、乙方负责施工结束后，将工程正式管网图纸一式四份提供给甲丙双方，甲丙双方各2份。 8、乙方负责施工中对甲方其他设施的保护，如果有损坏负责修理或赔偿。 9、乙方应充分考虑甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理安排以免造成重复浪费。 八、丙方责任 1、负责监督乙方的施工质量。如有质量问题，乙方免费维修或更换，给甲方造成的损失的，乙方负责照价赔偿。 2、负责甲乙的协调工作，负责工程临时变更中技术问题的解决。
供热管网施工合同（2）
供热管网施工合同(2) 供热管网施工合同范文三 发包人(全称)：简称：甲方 承包人(全称)：___________ ______________ 简称：乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阜圣景新城安置楼热力外网施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____曲阜圣景新城安置楼热力外网管道工程____ 二、工程承包范围：___圣景新城小区北面红线至楼外墙1.5米处供热管道施工， 竣工验收等一切工作。____ 三、工期目标：从 2012 年__ 3月_23 _日开始，至 2012 年_4 月 30 日 全部竣工，并确保曲阜市供热公司、公共事业管理局等相关执法部门验收合格，达到使用要求及各项条件，否则乙方应承担一切经济损失。 四、合同价款及承包形式： 采取总承包方式：包工包料,合同签定后材料价格的浮动不论大小概不调整。预算总造价约为：金额：__862465.54万元，大写：(人民币)捌拾陆万贰仟肆佰陆拾伍元伍角肆分结算时以实际测量工程量为准进行结算。 乙方按实际结算额，开具税务局正式建安工程税务发票。 五、工程进度款支付： 1)、合同签订后支付合同造价 20%_。 2)、主材进场支付合同造价 40%_。 3)、小区内供热管道施工完毕后支付至合同造价的__80__%。 4)、整体工程竣工，系统打压完毕，经甲方分管部门验收合格，支付至合同造价的__95__%，剩余5%做为质保金，两个采暖季后付清。 六、工程质量和验收标准：
1、乙方必须严格按照施工图与说明书强制性标准及现行的国家规范、标准、安装工程施工工艺要求和供热公司行业标准等有关规定进行施工。在施工过程中随时接受甲方及有关部门的检查，为检查检验提供便利的条件，并对检查出的质量问题及时整改。由于乙方施工质量问题引起的管道爆裂、折断、漏水等原因造成的人身、财产等一切经济损失均由乙方承担。 2、为了强化过程控制，根据工程进度验收分部分项工程，乙方必须提前通知甲方及有关部门对各分部分项工程进行检验评定，甲方及有关部门验收不合格或未经甲方验收不得进行下步工序施工。 3、为确保一次验收合格或优良，竣工验收7日前通知甲方进行内部验收并对提出的问题及时整改，乙方应提供验收前的一切质保证件及所有竣工资料(装订好)交给甲方，验收标准按国家颁发的验收规范及质量检验标准为依据，乙方应确保验收通过，否则损失自负。 4、隐蔽工程隐蔽时，乙方须在二十四小时之前通知甲方驻工地代表进行检查验收，未经验收不得隐蔽。 5、管道安装工程的技术资料由乙方按《建筑安装工程技术资料编制指南》的要求及有关规定进行整理经有关单位审核合格后，报甲方存档。 七、材料要求： 乙方所用的材料必须达到国家标准要求，应与甲乙双方认可的材料样品、型号、牌号、规格相符，乙方应提供所有材料的一切质保证件，否则，由于材料原因引起的质量问题均由乙方承担。 八、安全目标及标准： 1、工程安全目标：确保五任何安全事故。 2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，并随时接受甲方及上级安全监察人员的监督检查，为检查检验提供便利条件，采取必要的安全防护措施，并对查出的质量问题及时整改，消除事故隐患。 3、必须按《安全技术操作规程》操作，认真执行《安全生产法》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《安全生产检查标准》、《山