保函索赔通知书

投标保函

保函编号：

开立日期:

致：（受益人名称地址）

本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在号（合

同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标

所需的担保文件。

我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过

rmb__________

（金额大写：人民币________________元整）的款项。

1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；

3、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。

本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告

失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。

附件3

bid guarantee

to:___________(beneficiary’s name and address)

guarantee no._________

for bid no._________

issuing date:_________

this guarantee is hereby issued to serve as a bid guarantee of

____________(name

of applicant)(hereinafter called the bidder)for bid no.

__________for the

supply of__________(name of goods)to_____________(name of beneficiary)(hereinafter called the“beneficiary”).

at the request of the bidder,we,china everbright bank

__________branch having

our registered office at(hereinafter called the“bank”),

are bound onto the

beneficiary in the sum not exceeding(amount)(say only)for which payment

to be made to the said beneficiary the bank binds himself by these presents,and

hereby unconditionally and irrevocably guarantee to pay you immediately without

recourse,up to the sum as aforesaid upon receipt of your

written notification

stating any of the following effects:

(a)the bidder has withdrawn his bid after the time and date of the bid opening

and before the expiration of its validity period;or

(b)the bidder has failed to enter into contract with you after the notification

of contract award;or

(c)the bidder has failed to establish performance guarantee within________(__)

calendar days after the effective date of contract.

it is fully understood that this guarantee takes effect on

__________and expires

on_________.

or before the above expiry date.after the expiry date,this guarantee shall

cancellation.any action of maintaining the original of this guarantee or any

of its amendments shall then give no right to the beneficiary

for lodging any

more claims hereunder.

附件4

履约保函

保函编号：

开立日期：致：（受益人名称及地址）

根据_____________________公司（以下称“供货方”）与____________公司（以下称“买方”）于年月日签定的___________号合同之要求，供货方需向买方提供

上述合同项下（货物名称）的履约保函，以保证供货方切实按照合同规定履

行义务。

我们，中国光大银行分（支）行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过rmb（金额大写：人

民币元整）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买

方支付不超过rmb__________(金额大写：人民币___________________元整)的款项。

本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自

动递减。

本保函自____年____月___日起或者供货方收到买方银行开立的可接受的信用证

之日起生效，有效期至___年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告

失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。

附件5

performance guarantee

to____________(beneficiary’s name and address)

guarantee no._________

for contract no._________

issuing date___________

whereas_______________________(hereinafter called“the supplier”)has

undertaken to supply_____________(goods)in pursuance of the contract

no._____________dated___________with(hereinafter called the“buyer”).

and whereas it has been stipulated by the buyer in the contract that the supplier

shall furnish the buyer with a bank guarantee issued by a recognized bank for the

performance obligations in accordance with the contract;

at the request of the supplier,we,china everbright bank

__________branch having our registered office at,hereby issue our irrevocable letter of

guarantee no.__________in your favor for the total amount not exceeding

___________(say____________only).

we undertake to pay you,upon your first written demand

declaring that the supplier

has been in default under the contract,the amount not exceeding ____________

(say_____________only)as aforesaid.

the amount of this letter of guarantee shall be automatically decreased in

proportion to the progress of supply made by the supplier.

acceptable to him,)and expire on__________,after which date this guarantee

us for cancellation.any action of maintaining the original of this guarantee

or any of its amendments shall then give no right to the beneficiary for lodging

any more claims hereunder.

us on or before_____,after which date our liabilities

hereunder will cease and

this guarantee will be of no further effect.

附件6

预付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据公司（以下简称“卖方）与

公

司（以下简称买方）于年月日签定的号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币元整）。

我们，中国光大银行分支行，注册地，应卖方的申请，兹开立以买方为受益人，金额不超过rmb____________(金额大写：人民币

__________________元整)

的不可撤销的预付款保函。

我行保证,如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物,我行将在收到买方的

书面索赔通知书的10个银行工作日内，立即无条件偿还买方预付的上述款项,但最高不超过rmb______________（金额大写：人民币_____________元整）。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动

递减。

本保函自买方将预付款rmb（金额大写：人民币元整）付至卖方在我行开立的号帐户之日起生效。

或者在预付款为分期付至的情况下，

本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效，其项下的有效余额将与申请人实

际所收到的预付款总额相等。担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款项一致。

本保函有效期至年____月___日为止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失

效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。篇二：保函格式中文

附件一

投标保函

保函编号：

开立日期:

致：（受益人名称地址）

本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在号（合同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标所需的担保文件。

我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过rmb__________（金额大写：人民币________________元整）的款项。

1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；

2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；

3、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。

本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件二

履约保函

保函编号：

开立日期：致：（受益人名称及地址）

根据_____________________公司（以下称“供货方”）与____________公司（以下称“买方”）于年月日签定的___________号合同之要求，供货方需向买方提供上述合同项下（货物名称）的履约保函，以保证供货方切实按照合同规定履行义务。

我们，中国光大银行分（支）行，注册地，应供货方的要求，兹开立以你公司为受益人的不可撤销的、金额不超过rmb（金额大写：人民币元整）的履约保函。

我行特此承诺：我行在收到买方声称供货方违约的书面索赔通知书后无条件地向买方支付不超过rmb__________(金额大写：人民币___________________元整)的款项。

本保函担保的金额将随供货方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。

本保函自开立之日起生效，有效期至___年__月__日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件三

预付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据公司（以下简称“卖方）与

公司（以下简称买方）于年月日签定的号合同，卖方向买方出售

（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币元整）。

我们，中国光大银行分支行，注册地，应卖方的申请，兹开立以买方为受益人，金额不超过rmb____________(金额大写：人民币__________________元整)的不可撤销的预付款保函。

我行保证,如果卖方未能向买方提供合同项下的设备/货物,我行将在收到买方的书面索赔通知书的10个银行工作日内，立即无条件偿还买方预付的上述款项,但最高不超过rmb

______________（金额大写：人民币_____________元整）。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而等比例自动递减。

本保函将于申请人收到第一批预付款之日起生效，其项下的有效余额将与申请人实际所收到的预付款总额相等。担保金额在任何情况下均不能超过卖方实际收到的预付款项一致。

本保函有效期至年____月___日为止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件四

付款保函

保函编号：

开立日期：

致：（受益人名称地址）

根据_____________________(以下简称“卖方”)与___________________（以下简称“买方”）签定的_______号合同，卖方向买方出售（货物名称），合同金额为rmb（金额大写：人民币）。

我们，中国光大银行分支行，注册地，应买方的要求，兹开立以卖方为受益人，金额不超过rmb_____________（金额大写：人民币__________________元整）的不可撤销的担保函。

我行保证，在卖方向买方交付总计金额为rmb（金额大写：人民币

元整）的（货物名称）后，买方将按照上述合同条款之规定向卖方付款。

如果卖方履行了上述的合同义务，并按照合同的要求提供了买方可接受的单据，但是如买方未能在____年月日前按合同规定向卖方付款，我行保证在收到卖方声明买方拒绝付款的书面索赔通知、货运单据及________（其它所需单据或证明）后，在10个银行工作日之内付给卖方总额不超过rmb______________（金额大写：人民币_____________元整）的款项。

本保函担保的金额将随卖方逐批发运货物、按照发票中所显示的金额而自动递减。

本保函从开立日期起生效，有效期至______年月____日。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

附件五

质量保函

保函编号:

开立日期:

致:（受益人名称地址）

根据（以下简称“卖方”）与（以下简称受益人）与年月日签定（工程或货物名称）合同之规定，应卖方的申请,我们，中国光大银行___________分（支）行，注册地，兹开立以

___________________(以下简称“买方”)为受益人的不可撤销的质量保函,担保金额为不超过rmb_____________(金额大写：人民币_________________元整)。

我行在此保证卖方将严格执行合同有关质量条款，确保质量，并按合同规定履行其质量担保期内应尽的义务。

若卖方不能正常执行上述保证,买方有权凭索赔书及/或（机构名称）出具的鉴定证明(该证明显示卖方未能严格执行合同有关质量条款)直接向本银行要求不超过担保金额rmb_________(金额大写：人民币__________________元整)的赔偿,我行承诺向你公司支付不超过上述金额的款项。

本保函有效期自____年__月__日起至_____年__月__日失效。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回本,本保函均告失效。

任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。篇三：招商银行质量保函

质量保函

保函编号：

开立日期：

受益人：东莞市金田纸业有限公司（以下简称“买方”）

地址：广东省东莞市万江区大汾金田工业区

根据公司（以下简称卖方）2014年8月日与买方签订的编号为合同（以下简称“合同”）之要求，卖方须向买方提供上述合同项下

（以下简称“设备”）的质量保函，以保证卖方切实按照合同规定改造上述设备的质量保证义务。

我行，有限公司（以下简称“银行”），应卖方要求，兹开立以买方为受益人的不可撤销的、金额为人民币壹佰万元整（rmb1000，000.00）的质量保函。并约定如下：当卖方示能踏实地履行其在质量保证期内的合同义务（以下简称“违约”）时，我行在收到买方在本保函有效期内通过其开户银行递交的声明卖方违约的书面索赔通知及本保函

正本后10个工作日内向买方支付累计总额不超过人民币壹佰万元整（rmb1000，000.00）的担保款项。该书面索赔通知书应包括下列内容：

1、卖方没有改造合同义务；

2、违约情况的说明；

3、我方银行保函编号各日期：

4、买方请求支付的金额。

该书面索赔通知书须经买方法定代表人或其法令有权签字人签字并加盖公章，同时须经买方开户银行核实其签字盖章的真实性。本保函项下的担保金额，如分笔支付，将按每笔支付金额相应递减。

本保函自开立之日起生效，有效期至年月日止。本保函项下提交的书面索赔通知书务必于本保函有效期届满之前送达我行。本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，无论正本是否退回，本保函均在到期时失效。本保函不得转让，以东莞市金田纸业有限公司为唯一受益人。

本保函适用中华人民共和国法律，发生纠纷时，双方应向我行所在地人民法院起诉。篇四：保函流程及资料

参考资料:保证担保公司工程保证担保流程及保函格式

建设工程保证担保流程

工程

投标保函

保函编号：

鉴于（以下简称“投标人”）对你方的

工程进行投标并按你方要求须提供投标保函。

我方保证担保有限公司根据你方的要求和投标人的申请，愿意接受该投标人委托，作其保证人，为其向你方出具投标保函。在此，我方特向你方作出如下保证：

1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币(￥)整。我方在保函项下承担保证责任所赔付的最高金额不超过保函金额。

2．我方提供的保证为连带责任保证。

3．本保函的有效期间：自保函签发之日起生效，至投标有效期满后第28个日历天（含第28个日历天）失效；

4．在本保函的有效期间内，若发生下列任何一件事实，我方在收到你方的索赔通知书及相关证明资料后7个工作日内，经核定并依据保函约定承担保证责任：

（1）从投标截止日起到投标文件有效期满前，投标人撤回投标；

（2）投标人中标后，签订合同前，未能按招标文件的规定向你方提交履约保函；

（3）投标人中标后，未能按招标文件的规定签订合同。

5．索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖公章。

6．我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《投标保证担保条款》是本保函的组成部分，与本保函具有同等法律效力。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后请你方将本保函交投标人退回我方注销。

保证人：保证人地址：

邮编：

法定代表人：电话：

签发日期：年月日传真：

项目

承包履约保函

保函编号：___________

鉴于你方与“承包人”）就《建设工程施工承包合同》（以下简称“合同”），根据有关

规定和你方的要求发包人须向你方提供承包履约保函。

我方保证担保有限公司根据有关规定及合同，愿意接受该承包人的委托，作其保证人，为其履行除预付款条款和保修条款以外的合同约定的义务，向你方提供承包履约保函，在此，我方特向你方作出如下保证：

1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币）整。

保证人在保函项下累计承担保证责任赔付的最高金额不超过上述担保金额。

2．在承包人履行完毕本保证范围内的义务之前，我方承担保证责任所赔付的金额达到上述担保金额的50%时，承包人应在收到我方关于办理补充保函的书面通知之

日起10个日历天内，办理开具补充承包履约保函手续，补充保函金额为我方承

担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，我方将向你方出具补充承包履约保

函。以此类推，直至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载为准）后第28个

日历天（含第28个日历天）。

3．我方提供的保证为连带保证责任。

4．本保函的有效期间：自本保函签发之日起至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载为准）后第28个日历天（含第28个日历天）。经保证人书面同意，本保函

有效期可以延长。

5．在本保函有效期间内，除非合同被合法解除并得到你方和承包人的书面确认，我方不接受任何原因的退保申请。

6．在本保函有效期间内，我方在收到你方的书面索赔通知及监理单位出具的承包人违约的证明后，经核定，在七个日历天内承担保证责任。

7．你方向我方发出的索赔通知书应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单

位公章。

8．我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《承包履约保证担保条款》是本保

函的组成部分，具有同等法律效力。

9．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后，请你方将本保函退回承包人交我方注销。

保证人：保证人地址:

邮编:

法定代表人：电话:

签发日期：年月日传真:

项目

工程款支付保函

保函编号：___________

鉴于你方与“发包人”）就《建设工程施工承包合同》（以下简称“合同”），根据有关

规定和你方的要求发包人须向你方提供工程款支付保函。

我方保证担保有限公司根据有关规定及合同，愿意接受该发包人的委托，作其保证人，为其履行合同中约定的除保修金以外的支付工程款义务，向你方提供工程款支付保函，在此，我方特向你方作出如下保证：

1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为人民币）整。保证人在保函项下累计承担保证责任赔付的最高金额不超过上述担保金额。

2．发包人履行完毕本保证范围内的义务之前，我方承担保证责任所赔付的金额达到上述担保金额的50%时，发包人应在收到我方关于办理补充保函的书面通知之日

起10个日历天内，办理开具补充工程款支付保函手续，补充保函金额为我方承

担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，我方将向你方出具补充工程款支付

保函。以此类推，直至发包人未付除保修金以外合同约定的工程款与保函余额相

当之日。（保函余额不应大于发包人未付除保修金以外合同约定的工程款。）

3．我方提供的保证为连带保证责任。

4．本保函的有效期间：自本保函签发之日起至发包人付清除保修金以外合同约定的全部工程款之日止。经保证人书面同意，本保函有效期可以延长。

5．在本保函有效期间内，除非合同被合法解除并得到你方和发包人的书面确认，我方不接受任何原因的退保申请。

6．在本保函有效期间内，我方在收到你方的书面索赔通知及按合同约定的未兑付的工程款支付凭证后，经核定，在七个日历天内承担保证责任。

7．你方向我方发出的索赔通知书应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单

位公章。

8．我方受本保函制约的责任是直接的、连续的，《工程款支付保证担保条款》是本

保函的组成部分，具有同等法律效力。

9．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后，

请你方将本保函退回发包人交我方注销。

保证人：保证人地址:

邮编:

法定代表人：电话:

签发日期：年月日传真:

在招标文件合同条款中关于工程保证担保应增加内容

关于承包履约保证担保：

1．在承包履约保函条款中：在承包人履行完毕履约保证担保范围内的义务之前，保证人承担保证责任所赔付的金额达到担保金额的50%时，承包人应在收到保证人关于办理补充保函的书面通知之日起10个日历天内，办理开具补充承包履约保函手续，补充保函金额为保证人承担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，保证人应向发包人出具补充承包履约保函。以此类推，直至工程竣工验收合格（以竣工备案文件记载的竣工验收合格之日为准）后第28个日历天（含第28个日历天）。

2．在违约责任条款中：若承包人未在上述期限内办理开具补充承包履约保函手续，承包人应向发包人支付违约金，违约金按照每逾期一日应办理补充保函金额的计算，发包人有权从应付承包人的工程款中扣除。逾期不办理开具补充承包履约保函手续超过60个日历天的，发包人可以解除本合同，由此产生的一切损失由承包人承担。

关于工程款支付保证担保：

1．在工程款支付保函条款中：在发包人履行完毕工程款支付保证担保范围内的义务之前，保证人承担保证责任所赔付的金额达到担保金额的50%时，发包人应在收到保证人关于办理补充保函的书面通知之日起10个日历天内，办理开具补充工程款支付保函手续，补充保函金额为保证人承担保证责任所赔付的金额，手续办理完毕后，保证人应向承包人出具补充工程款支付保函。以此类推，直至发包人未付除保修金以外合同约定的工程款与保函余额相当之日。（保函余额不应大于发包人未付除保修金以外合同约定的工程款。）

2．在违约责任条款中：若发包人未在上述期限内办理开具补充工程款支付保函手续，发包人应向承包人支付违约金，违约金按照每逾期一日应办理补充保函金额的计算。在发包人办理开具补充工程款支付保函手续前，承包人有权暂停施工，由此产生的一切损失由发包人承担。逾期不办理开具补充工程款支付保函手续超过60个日历天的，承包人可以解除本合同，由此产生的一切损失由发包人承担。篇五：银行保函范文

履约/质保金/预付款退款/保函

受益人：__________________________________

因______________（下称“保函申请人”）与你方签订了编号：_________

___的______________（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）（下称“保证金额”）。_________________________

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第______种。

1、本保函有效期至_____年____月_____日止。

2、__________________________________________

四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知书后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）、索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章;

（二）、索赔通知必须同时附有：

1、一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2、证明保函申请人违反了上述合同或协议约定的义务以及有责

任支付你方索赔金额的数据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

________________________________________________________

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或协法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务和责任全部消失。

七、本保函项下的合同或基础交易因受益人的过错不成立、不生效、无效、被撤销、被解除、本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（二）种方式解决。

（一）、向本行所在地的人民法院起诉。

（二）、提交中国国际经济贸易仲裁委员会（仲裁地点为上海），按照申请仲裁时该会

现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消失，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期界至或提前终止之日失效。

十、本保函适用于中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

（1）、本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任全部自动消失，此后提出的如何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

（2）、所以索赔通知我行必须在我行营业时间的到达本保函规定的地址，即每个银行营业日17:30点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

十二、本保函自我负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

索赔通知书模板.doc

索赔通知书模板 索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。下面我给大家带来索赔通知书，供大家参考! 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付 顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx

日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位"停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工"(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! *****建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。

索赔意向通知书

索赔意向通知 （供方赔通2011-001 号） 合同名称：合同编号：供方：说明：本表一式 6 份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建 设单位各 2 份。 索赔申请报告 （供方赔报2011-001 号） 合同名称：合同编号：供货单位：说明：本表一式 6 份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各 2 份。篇二：工程索赔意向书工 程 索 赔 意 向 通 知 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：北京大学口腔医院门诊部北京华厦工程项目管理有限责任公司由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失： 1 、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2 、设备窝工补偿费、进出场费。 3 、其他相关的企业管理费、现场经费。抄报：北京国信建业工程管理有限公司北京中建华 通建设发展有限公司 2011-10-5 篇三：索赔意向通知 索赔意向通知 （承包[ ] 赔通号） 合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包 人各 1 份。 索赔申请通知 （承包[ ] 赔报号） 合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包

人各 1 份。 水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书（ （承包 [ ] 水毁 合同名称： 说明：本申请书及附表一式 书的附件报送发 包人批准。 水利工程建设项目 索赔项目价款月支付汇总表 （承包 [ ] 赔总 号） 合同名称： 合同编号： 说明：本表一式 份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机 构审签后，作为 cb-31 的附表， 一同流转，审批结算时使用。 水利工程建设项目 费用索赔签认单 （监理 [ ] 索赔签 号） 合同名称： 合同编号： 说明：本表一式 份，由监理机构填写。 各方签字后， 监理机构、 发包人各 1 份， 承包人 2 份， 办理结算时使用。 欢迎您的下载， 资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求 年 月） 号） 合同编号： 份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿，进退场费用; 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特 殊工种工资等费用; 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用; 4、实际完成工程量等费用及工期索赔; 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。 以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致～

*****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至:营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位: 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx 年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。(附合同) 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后) *****建筑工程公司 年月日 关于XXX项目造成工程全面停工的人员、 机械及材料损失记录 编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *****建筑工程公司 年月日

索赔意向通知书(1)

索赔意向通知 （供方赔通2011-001号） 合同名称：合同编号：供方： 说明：本表一式6份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建 设单位各2份。 索赔申请报告 （供方赔报2011-001号） 合同名称：合同编号：供货单位： 说明：本表一式6份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各2份。篇二：工程索赔意向书 工 程 索 赔 意 向 通 知 书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致：北京大学口腔医院门诊部 北京华厦工程项目管理有限责任公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失： 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 抄报：北京国信建业工程管理有限公司 北京中建华通建设发展有限公司 2011-10-5篇三：索赔意向通知 索赔意向通知 （承包[ ]赔通号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包 人各1份。 索赔申请通知 （承包[ ]赔报号）

合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。 水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书（年月） （承包[ ]水毁号） 合同名称：合同编号： 说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发包人批准。 水利工程建设项目 索赔项目价款月支付汇总表 （承包[ ]赔总号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机构审签后，作为cb-31的附表，一同流转，审批结算时使用。 水利工程建设项目 费用索赔签认单 （监理[ ]索赔签号） 合同名称：合同编号： 说明：本表一式份，由监理机构填写。各方签字后，监理机构、发包人各1份，承包人2份，办理结算时使用。

工程索赔意向通知书

工程索赔意向通知书 索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考! 工程索赔意向通知书范文一 致：安徽石油分公司管道项目部： 合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。 我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失： 1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。 2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔 3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。 4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。 南京金陵石化建筑安装工程有限公司 6-10 工程索赔意向通知书范文二 致：** 由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。 并于下午接到监理*号工程暂停指令单。 项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求： "*" 。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*月*

索赔通知书模板文档

2020 索赔通知书模板文档Document Writing

索赔通知书模板文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已

完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! 建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号:致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工

索赔协议书

索赔协议书 （以下称为甲方）和 _______________________________ （以下称为乙方）在双方相互信任的基础上， 为了确保产品的最高品质水准、防止因索赔引起纠纷，针对乙方的供应部品（以下简称乙方的产品或供应品）及因乙方的供应品不良时产生的损失和赔偿做了有关协商。具体内容、方法如下： 第一条：索赔的定义 1、本协议中的索赔是指乙方提供给甲方的产品为存在品质缺陷的不良品（品质缺陷的范围还包括任何与产品一 起销售给甲方的附件、使用说明书等不良或不当所造成产品被误操作或因此造成与该产品关联的其他部件的不良），造成甲方在维修或更换不良品时产生的人力、物力上的损失，或造成人身、缺陷产品以外的其他财产的损失，或甲方赔偿顾客因维修或更换不良品所产生的人力、物力上的损失，或甲方赔偿顾客因缺陷产品造成人身、缺陷产品以外的其他财产的损失。甲方有权利就此向乙方提出索赔。 2、索赔的种类包括但不限于：工程索赔、一般索赔、特殊认证索赔和召回索赔等，详见表格 1 。 第二条：赔偿责任 按上述第一条之规定，若乙方提供的不良品给甲方造成损失，乙方须按索赔种类向甲方提供赔偿。 第三条：索赔的认证 1、甲方负责任命责任人来判定索赔是否是由乙方产品不良所造成的。乙方要服从甲方的决定。 2、如果乙方对索赔有异议，须在收到《索赔通知书》后_3_日内以书面形式向甲方提出，甲方根据乙方的意 见考虑是否重新协商索赔事宜。 3、属于下列两种情况引起索赔的，原则上乙方不负责赔偿责任： 1）由于客户使用不当或保管、管理不善或擅自改装设备引起的索赔； 2）由甲方提供给乙方的原材料不良引起的索赔； 第四条：赔偿责任期限 1. 乙要对自己的供货品，承担赔偿责任的期限依据附加的表格 2 之规定。 2. 若发生了特殊认证索赔或召回索赔，即使过了前项中规定的保修期，但经甲方判定乙方是责任方时， 乙方依旧要承担赔偿责任，或按照甲乙双方的协议来处理。 第五条：索赔的通知甲方以书面形式通知乙方索赔的内容（甲方下达《索赔通知书》给乙方）。 第六条：索赔部品的返还 从接到甲方《索赔通知书》之日起，乙方须于一周内取回不良品。若一周之内没有取走，可以再商定一个双方同意的期限，若乙方在该期限内仍未取走，甲方有权利处理这些不良品，处理所得利益归甲方所有。 乙方应向甲方支付不良品的仓储费，仓储费用按照甲方标准执行。 第七条：赔偿方法 1、乙方要为甲方的工程索赔、普通（一般）索赔及特殊认证索赔按照以下的规定实施赔偿。 1）部品费

工程索赔申请书

工程索赔申请书 工程名称：新建古恰中心小学教学楼工程 索赔单位大庆市第七建筑工程有限责任公司建设单位肇源县教育局 索赔的详细理由及经过： 我公司承建的，新建古恰中心小学教学楼工程，因甲方资金不到位，导致工程停工，具体造成损失工程量如下： 鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！具体补偿细目如下。 1、工人窝工费：从2015年4月15日至2015年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人， 管理人员5人。 工人：25人*15天*100元/天=37500元 管理人员：5人*15天*150元/天=11250元 2、劳务人员二次进退场路费：4000元。 劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。? 3、停工初期现场清理费?： 3000元 因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。? 4、钢管、扣件租金增加费?： 2500元 5、塔吊的闲置费?： 2500元 6、工地留守看护人员管理费：1500元 7、临时设施的闲置费用?： 500元 工地食堂，宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算? 现对以上事项提出索赔。索赔合计：63750元。 索赔单位负责人（签字）：日期：年月日 工程索赔意向通知书于年月日收到项目管理机构签收人：日期：年月日

情况说明 工程名称：肥西严店乡2016-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理 施工单位合肥君子兰园林工程有限公司建设单位肥西县严店乡人民政府情况说明： 1、我公司承建肥西严店乡2016-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程，应建设单位要求，我单位人员、机械以及相关材料于2017年1月15日进场施工，因政府与当地老百姓没有协调好，现场无施工作业面，导致工程停工，造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。 2、因为该项目是应急水利水毁修复，我单位本计划在汛期来临之前完成该项目，现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工，我单位无法保证在汛期（每年约5月份）来临前完成该应急水利水毁修复项目。 施工单位（签字盖章）：日期：2017年 2 月 10 日建设单位（签字盖章）：日期：年月日

(完整版)工程索赔报告书实例

工程索赔报告书 （某某）工程索赔报告书 一、总论 前言：2006年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在2006年8月25前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2006年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2006年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至2006年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。2006年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。

工程索赔通知书

工程索赔通知书 篇一：关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书 至：营口嘉裕置业有限公司***********监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx 日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用； 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用； 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用； 4、实际完成工程量等费用及工期索赔；

5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。此致！ *****建筑工程公司 年月日 关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至：营口嘉裕置业有限公司***********监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx 日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。（附合同） 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告（具体损失及材料、机械、人员数量附后） *****建筑工程公司

索赔意向书

工程索赔意向通知

书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 致：重庆市继兴工程监理有限公司（监理项目部） 由于小康汽车长寿基地压铸车间工程于2011年7月19日早上7点50分发生事故后，建委立即对相邻的曲铸和缸盖车间工程同时发出了停工通知，当即三个工程同时停工。经过一周的调查处理，工伤事故处理基本结束。随即我司向建委申请复工，建委回复必须待建设单位完成报建手续办理完成施工许可证后才能复工。 为了保证复工后的正常进行，停工期间现场机械设备、周转材料一律停置在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全整改，等候及时复工。项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。 我部（缸盖车间）按程序特向监理机构表示费用及工期索赔意向，并将在适当时间向监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿费用。

2、设备窝工补偿费用。 3、材料损失的补偿费用。 4、其他相关的企业管理费、现场经费等补偿费用。 后附缸盖车间停置机械设备，周转材料和人员统计表。 以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第款第项，合同文件第款第项的规定，业主应对我部（缸盖车间）上述发生的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 报送：重庆小康汽车集团有限公司 此！ 致！ 重庆钢铁（集团）建设工程有限公司 缸盖车间项目部 2011年8月2日

关于缸盖车间项目停工后的补偿报告 致：重庆小康汽车集团有限公司 重庆市继兴工程监理有限公司项目监理部 我公司承建的缸盖车间项目，由于压轴车间2011年7月19日上午发生“7.19”较大安全生产事故，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失和工期拖延。根据施工合同第条第项由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。 我公司要求贵公司按合同及相关规定在正式复工前，赔付我公司由此造成的相关损失并顺延工期。（具体损失材料、机械、人员数量附后）

索赔意向通知书

索赔意向通知书 精品文档 索赔意向通知书 合同名称: 合同编号: 供方: 说明:本表一式6份，由供方填写，监理机构审核后，随同批复意见供货方、监理机构、建 设单位各2份。 索赔申请报告 合同名称: 合同编号: 供货单位: 说明:本表一式6份，由供货方填写，监理机构审核后，随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各2份。 工 程 索 赔 意 向 通 知 书 工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书 1 / 4 精品文档

致:北京大学口腔医院门诊部 北京华厦工程项目管理有限责任公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失: 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 抄报:北京国信建业工程管理有限公司 北京中建华通建设发展有限公司 2011-10-5 索赔意向通知 合同名称: 合同编号: 说明:本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同批复意见，承包人、监理机构、发包 人各1份。 索赔申请通知 2 / 4 精品文档 合同名称: 合同编号: 说明:本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包

人各1份。 水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书 合同名称: 合同编号: 说明:本申请书及附表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，作为月付款证书的附件报送发 包人批准。 水利工程建设项目 索赔项目价款月支付汇总表 合同名称: 合同编号: 说明:本表一式份，由承包人依据费用索赔签认单填写。监理机构审签后，作为CB-31的附表， 一同流转，审批结算时使用。 水利工程建设项目 费用索赔签认单 3 / 4 精品文档 合同名称: 合同编号: 说明:本表一式份，由监理机构填写。各方签字后，监理机构、发包人各1份，承包人2份， 办理结算时使用。 表C.0.3 索赔意向通知书 工程名称: 编号:

索赔通知书模板6篇

索赔通知书模板6篇 Template of claim notice 编订：JinTai College

索赔通知书模板6篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：索赔通知书范文 2、篇章2：索赔通知书范文 3、篇章3：索赔通知书范文 4、篇章4：工程索赔意向通知书范文 5、篇章5：工程索赔意向通知书范文 6、篇章6：工程索赔意向通知书范文 索赔通知书是指保险标的发生保险事故后，被保险人向保险人申请赔款时提出的有关书面通知。在保险事故发生后，根据合同向保险人提出索赔，是被保险人最终获得保险赔偿的重要条件。下面小泰给大家带来索赔通知书，供大家参考!

篇章1:索赔通知书范文 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产 品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付 顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 篇章2:索赔通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工 程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书

索赔通知书 - 中信银行信用卡中心官网

索赔通知书 客户填写被保险人 保险险别 出险时间年月日出险地点 报案人姓名及电话受伤人员名称 索赔事由（请叙述事故经过和情况）： 本人（单位）同意中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司将赔款直接划入下列帐户： 收款人：帐号： 开户银行：银行市(县)支行 请您留下联系人的手机号码,便于我司短信告知您相关的理赔信息，为您提供更为周全的理赔服务。手机号：本被保险人声明：保证填写内容及本人提供的一切资料均完全属实，如有虚假不实或隐瞒情况，保险公司有权拒付保险赔偿金，并且本人愿意承担由此产生的所有法律责任。 被保险人（法定监护人）签章： 年月日 保险公司填写栏索 赔 资 料 目 录 单证份 数 单证份 数 单证份 数□保险单及批单复印件/原件 □被保险人人员清单 □被保险人/受益人身份证明 □建筑险意外事件：工程造价合同、 员工劳动合同 □事故证明(医疗事故技术鉴定证 书、司法鉴定、尸检报告、交通事故 责任认定书和调解书或公安部门等 自官方部门出具) □被保险人或监护人出具的事故情 况说明及事故见证人签名、现场照片 □被保险人出具的事故原因分析报 告 □门诊：疾病诊断证明书（需盖医院 公章）、门诊病历、门诊特殊检查报 告单、门诊发票原件、门诊医疗费用 清单 □住院：住院费用发票原件，住院 费用汇总明细清单，社保结算收据 (若是住院社保记帐的需提供），出院 记录或出院小结 □重大疾病诊断依据（病理报告等） □工伤认定书、劳动能力鉴定结论、工 伤待遇决定书 □伤残鉴定书及照片 □死亡证明、丧葬费发票、火化证明、 户口注销证明或人民法院出具的宣告死 亡证明文件 □保险赔偿金分配公证书、保险受益人 公证书（涉及死亡需提供） □事故发生前三个月全体雇员花名册及 工资清单（复印件） □误工证明及收入减少证明((出险前三 个月、休假期间、治疗期满后一个月收 入明细)及超过纳税起征点的纳税证明 □护理证明及护理人员收入证明、身份 证明 □家庭成员情况说明/供养证明及其身 份证、户口本 □被抚养人伤残证明、户口本复印件 □事故处理人员交通费、住宿费票据 □车辆行驶证及驾驶员驾驶证复印件 □委托其他方领取赔款的委托书原 件 □第三者身份证明及向被保险人的 书面索赔文件 □被保险人与第三者的赔偿协议及 经济赔偿凭据 □政府主管部门核发的许可证、机构 资质证明(复印件) □执业人员身份证明及劳务合同、执 业资格证明 (复印件) □事故前被保险人与第三者签订相 关合同或协议及缴费凭证 □判决书/裁决书/调解书 □保险公司要求的其他材料： □ □ □ □ 经办人： 电话： 年月日 赔 案 信 息 计算书号：赔款金额： 理算员：是否已结案：□是□否

保函索赔通知书

投标保函 保函编号： 开立日期: 致：（受益人名称地址） 本保函作为_________________（保函申请人）（以下简称投标人）在号（合 同号）项下向（以下简称受益人）提供__________（货物名称）招标 所需的担保文件。 我们，中国光大银行_______分（支）行，注册地，兹承诺，在收到受益人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证给付受益人金额为不超过 rmb__________ （金额大写：人民币________________元整）的款项。 1、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件； 2、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同； 3、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供履约保函。 本保函自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。 本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回，本保函均告 失效。 任何索赔要求务必于本保函到期日之前连同本保函正本一并送达我行。 附件3 bid guarantee to:___________(beneficiary’s name and address) guarantee no._________ for bid no._________ issuing date:_________ this guarantee is hereby issued to serve as a bid guarantee of ____________(name of applicant)(hereinafter called the bidder)for bid no. __________for the supply of__________(name of goods)to_____________(name of beneficiary)(hereinafter called the“beneficiary”). at the request of the bidder,we,china everbright bank __________branch having our registered office at(hereinafter called the“bank”), are bound onto the beneficiary in the sum not exceeding(amount)(say only)for which payment to be made to the said beneficiary the bank binds himself by these presents,and hereby unconditionally and irrevocably guarantee to pay you immediately without

关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书

关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的索赔意向通知书 至：营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx 月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。 我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。 期间发生了如下费用及损失： 1、施工人员窝工补偿，进退场费用； 2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特 殊工种工资等费用； 3、材料租赁费用及材料损失补偿费用； 4、实际完成工程量等费用及工期索赔； 5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。

以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致！ *****建筑工程公司 年月日

关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程 全面停工的补偿报告 至：营口嘉裕置业有限公司 ***********监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx 月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。（附合同） 我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告（具体损失及材料、机械、人员数量附后） *****建筑工程公司 年月日

赔偿通知书

德康集团 泉州市德康农业综合开发有限公司 篇二：赔偿通知单 篇三：客户告知书(理赔) 中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司 客户索赔须知 尊敬的客户： 为了方便您办理保险索赔，切实维护您的合法权益，根据中国保监会《关于公布保险理 赔（给付）程序进一步做好理赔服务工作的通知》的要求，现将我公司的保险理赔服务流程、 所需材料清单等内容予以公示，请在索赔时予以配合，并加以监督。 一、保险理赔服务流程 1.请保护现场并采取必要的紧急施救措施。 2.请立即拨打我公司报案电话 95518，我公司理赔服务人员将与您联系，并 询问出险情况，协助安排救助，告知后续理赔处理流程并指导您拨打报警电话，紧急情 况下请您先拨打报警电话。 3.在您的协助下，我公司理赔人员或委托的公估机构、技术鉴定机构、海外代理人到事 故现场勘察事故经过，了解涉及的损失情况，查阅和初步收集与事故性质、原因和损失情况 等有关的证据和资料，确认事故是否属于保险责任，必要时委托专门的技术鉴定部门或科研 机构提供专业技术支持。我公司将指导您填写出险通知书（索赔申请书），向您出具索赔须知。 4.与您共同对保险财产的损失范围、损失数量、损失程度、损失金额等损失内容、涉及 的人身伤亡损害赔偿内容、施救和其他相关费用进行确认，确定受损财产的修复方式和费用， 必要时委托具备资质的第三方损失鉴定评估机构提供专业技术支持。 5．为便于后续理赔流程的操作并尽快将赔款交付于您，请您配合在出险后三日内到我司 定损点拆解定损，并于损失确定后七日内按索赔须知内容提交索赔所需的全部材料。 6.请根据我公司书面告知您的索赔须知内容提交索赔所需的全部材料，我公司及时对您 提交的索赔材料的真实性和完备性进行审核确认，索赔材料不完整的情况下我公司将及时通 知您补充提供有关材料，对索赔材料真实性存在疑问的情况下我公司将及时进行调查核实。 7.在您提交的索赔材料真实齐全的情况下，我公司根据保险合同的约定和相关的法律法 规进行保险赔款的准确计算和赔案的内部审核工作，并与您达成最终的赔偿协议。 8.我公司根据与您商定的赔款支付方式和保险合同的约定向您支付赔款。 9.因第三者 对保险标的的损害而造成保险事故的，在我公司根据保险合同的约定和相关的法律法规向您 支付赔款后请您签署权益转让书并协助我公司向第三方进行追偿工作。 赔案索赔材料清单 加全面、合理的保险赔偿，我公司在理赔过程中，可能需要您进一步提供上述所列单证 以外的其他证明材料。届时，我公司将及时通知您。感谢您对我们工作的理解与支持中国人民财产保险股份有限公司南昌市分公司理赔中心 地址：南昌市洪都北大道889号邮编：330006电话88651173 88631297篇四：索赔通 知 cb27 索赔意向通知 ( 承包〔2011〕赔通 001号 ) 发包人各一份。 cb28 索赔申请报告

工程索赔意向书范本实用版

工程索赔意向书范本实用版Model letter of intent for engineering claim

工程索赔意向书范本实用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程索赔意向书（一） 致：xxx有限公司 我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。 由于20xx年7月25日在Kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来*二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx+385～Kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。 由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导

致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。 以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失： 1、工期延误 2、工程机械停滞费用 3、有关施工人员和管理人员费用 以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。 此致 海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程 第五合同段项目经理部 20xx年3月25日 工程索赔意向书（二） 致：工程协调指挥部监理部

索赔通知书模板

( 通知) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-018599 索赔通知书模板Template of claim notice

索赔通知书模板 索赔通知书范文篇一 损失索赔通知书NO： 公司： 本公司于年月日向贵公司采购的下列货品，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份;□品质检验报告份;□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。□由其他货款中扣除□以现金支付顺颂商祺! 股份有限公司采购部 年月日 索赔通知书范文篇二 监理单位： 我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头

形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此致! *****建筑工程公司 年月日 索赔通知书范文篇三 合同名称 :彭水县普子河保家镇河段综合治理工程合同编号: 致:重庆弘禹监理咨询公司由于前期征地拆迁未完成发生的当地村民阻工及因发生设计变更工程被迫停工等原因, 根据施工合同的约定, 我方拟提出索赔申请请贵方审核。 附件: 索赔意向通书(包括索赔事件、索赔依据等)。 承包人: