道路标志标线施工合同
道路标志标线施工合同
篇一：道路交通标志标线工程合同
道路交通标志标线工程合同
（以下简称甲方）
合同双方：
（以下简称乙方）
甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。
二、合同价款：
本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求：
1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。
2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。
四、工期：
本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。
五、合同履行：
根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同
的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。
六、付款方式：
本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。
七、结算原则：
1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；
2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。
3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。
八、其它约定：
1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。
2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，
并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证甲方的正常使用，对未能采取措施解决的，按500元/天进行处理，罚款在履约保证金或合同款中扣除。
4、中标通知书、投标文件、招标文件等作为本合同的组成部分。
5、若双方就本合同发生纠纷，应先友好协商，协商不成则提交绍兴市仲裁委员会仲裁，或按《合同法》有关规定执行。
6、未尽事宜，双方
协商解决。
7、本协议一式四份，双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日
篇二：标志标线施工合同
篇一：标志标线及交通安全设施承包合同
标志标线及交通安全设施承包合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
为了明确双方的权利和义务，按期优质完成道路标线及标牌工程。根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，依照《建筑安装工程承包合同条例》和四川现行《建筑安装
工程承包合同细节》的规定，在结合本工程具体情况的基础上，本着互惠、互利、平等、自愿的原则，经双方协商一致同意签订本合同。
一、工程名称：标志、标线、反光道灯。
二、工程地点：
三、工程内容：标线、标牌、反光道灯
四、工程造价：本工程实行总价承包元，按清单计量，总造价为元。
五、工程工期：本工程开工日期为日，竣工日期为年月日（具备施工条件，不可抗力因素如雨天则工期顺延）。
六、工程质量：乙方必须保证工程质量优良、按照设计图纸、施工说明、施工技术规范、监理要求进行施工，确保工程质量，如乙方不按质量施工，且不服从监理，甲方有权终止合同。所造成的一切损失由乙方负责，由于路面原因造成的乙方概不负责。
七、工程验收：各分项工程完工后，甲方接到通知后，按照部颁标准组织验收，及时进行验签证的办理手续，对不符合质量要求的地点由乙方修复，如在2日内不验收，似为合格。
八、工程计量的支付的方式：
1、工程进行50%时支付乙方总金额的80%。
2、支付：工程完工计量后20日内以现金结清全部工程款。
九、双方的权利和义务：
甲方：
1、负责提供有关技术资料和技术交底。
2、对于工程质量进行全过程监理，派驻工地的质量监理人员有权对不按和规范要求施工和存在质量问题的工程，限量停工和返工。
3、组织工程竣工验收
乙方：
1、严格按照标准施工、确保工程质量；
2、服从甲方工程监理人员对工程质量的监理，对不符合质量的工程无条件的返工，一、直至合格为止；
3、保证安全生产、文明施工、若不按规程施工发生事故，一切责任和事故由乙方承担。十、违约责任：甲、乙双方不得无故终止合同的履行，若一主违约，另一方有权向违约方索取本合同总价款25%的违约金，若因自然因素造成延误，不在此条款。
十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，如甲、乙双方发生争执无法协商一致时，通过法律程序解决。
十二、本合同双方签字盖章后即生效，一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方单位签字：乙方单位签字：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日篇二：道路交通标志标线工程合同
道路交通标志标线工程合同
（以下简称甲方）
合同双方：
（以下简称乙方）
甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程地点：
2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。
二、合同价款：
本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。
三、质量要求及技术要求：
1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。
2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合gb5768—1999规定，详见招标文件。
四、工期：
本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。五、合同履行：
根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同
的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。
六、付款方式：
本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。
七、结算原则：
1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；
2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。
3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，
业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。
八、其它约定：
1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。
2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证甲方的正常使用，对未能采取措施解决的，按500元/天进行处理，罚款在履约保证金或合同款中扣除。
4、中标通知书、投标文件、招标文件等作为本合同的组成部分。
5、若双方就本合同发生纠纷，应先友好协商，协商不成则提交绍兴市仲裁委员会仲裁，或按《合同法》有关规定执行。
6、未尽事宜，双方协商解决。
7、本协议一式四份，双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
签订日期：年月日篇三：交通标线施工合同
交通标线施工合同
甲方：岳阳县城市建设投资经营有限责任公司
岳阳县住房和城乡建设局
乙方：
甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议：第一条款工程项目
1、工程名称：
2、工程造价：热熔标线施工面积约平方米（以实际施工量为准），施工费每平方米元（含材料费、施工费等）；初步约定工程费用共计（大写）。具体金额根据划线平方米数据实核定。
第二条款工程期限
1、开竣工日期：自年月日至年月日。
2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
（1）由于不可抗力的灾害，而被迫停工者。
（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。
3、质保期：自验收合格之日起3年以上。
第三条款项目要求
交通标线执行gb5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。第四条款付款方式
工程竣工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待一年质保期满后一次性付清。
第五条款双方职责
1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工提供一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。
2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的调度管理；做到文明、安全施工；爱护甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某物进行某种破坏时，需征得甲方同意。
第六条款违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价3%的违约金。
2、乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付总价3%的违约金。
第七条款争议的解决
1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。工程符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
2、双方约定，在履行合同过程中产生争议，约定向双方所在地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
第八条款售后服务
道路标线如在2年内非人为损坏（路面损坏、地震等不可抗力因素除外），乙方应免费提供修补，此期间产生的费用由乙方承担，如人为损坏，乙方也应该及时提供修补，修补期间乙方可适当按成本收取材料费、交通费、人工费。
第九条款合同签章
1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2、本合同双方约定双方签字盖章后即可生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日
篇三：路面标线施工协议书(简易版)
路面标线施工协议书
甲方（全称）：灵台公路管理段
乙方（全称）：孙小文
依据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商，就乙方承包路面标线事宜，明确双方权利和义务，甲乙双方于年月日达成并签订本协议如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料。综合单价元/㎡，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润。
四、承包范围及内容：工程量约㎡。
五、工期:年月日至年月日（如遇不可抗拒的因素，工期可顺延）
六、合同工程造价：￥元（人民币：元），最后以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量×综合单价。七、质量要求：路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。
八、甲方责任：
1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导，对工程质量、进度、安全进行监督。
2、协助乙方办理有关施工许可手续。
九、乙方责任：
1、乙方在施工过程中必须接受甲方的一切工作指令安排。
2、乙方应向甲方提供拟使用来自供应厂商合格的材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收所用。
3、乙方在所承包工程的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在安全隐患的整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切安全事故其责任及所有费用均由乙方承担。
4、乙方施工的工程质量，要按现行公路工程规范要求进行。
5、乙方先划1公里作为试验段。经业主认可后，按试验段的质量标准进行大面积施工。
6、乙方必须为其所在所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接与间接的损失均由乙方自行承担。
十、工程款支付方式：甲乙双方签订协议后,甲方预付伍万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的97%，剩余3%在壹年的质保期满后，10个工
作日内甲方全部支付给乙方。
十一、其他事项
1、施工单位的工作人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。
2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工单位不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。
3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。
4、由乙方原因所造成的质量、工期延误（不可抗力除外），甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约索赔。
5、甲乙双方均不得单方面终止合同，如因此事造成的所有损失，由违约方承担全部责任。
十二、本合同一式三分，甲方执两份，乙方执一份，本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。乙方所承包的工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止。
十三、未尽事宜由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。（以下无正文）
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：合同签订时间：2011年9月29日合同签订地点：
道路标线施工合同(合同范本)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029911 道路标线施工合同(合同范本) Road marking construction contract
道路标线施工合同(合同范本) 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂 ________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称 单位 数量 单价
合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-________)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-________图1中规定的范围。 2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。 3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。 4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。 五、工程款支付
交通标线施工劳务合同
交通标线施工劳务合同 2017 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
交通标线施工劳务合同 甲方： 乙方： 因路施工需要， 在平等、互利的基础上，甲方将 段落交通标线委托乙方施工。为明确双方责任，经甲乙双方协商，特签定本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及工程量： 工程内容：段落交通标线施工，包含双黄实线、双黄虚线、黄色导流线、单黄虚线、白色虚线、白色实线、路面文安、导流线、人行横道预告标线、人行横道线、虚实线及箭头导线指示等等。共计工程数量约为：平方米。材料采用公路专用热熔涂料。 工程量：详见本项目设计图交通工程图号。 上述工程量为暂定数量，不能作为最终结算和支付的依据。结算按照甲、乙双方认可的实际工程数量确认，但是不能超出设计工程量，除非另有设计变更。 四、承包形式及计量方法： 1、乙方根据甲方提供的施工段落按照质量、进度要求进行作业。
所有段落施工完成，待甲方组织监理、业主等相应部门验收标线所用材料符合设计要求后主进行标线施工。 2、标线施工综合包干价元/㎡。 3、上述单价中包括（但不限于）完成该项目所需的劳务、机械、施工工具、质量自检、缺陷修复、涂料购买及标线施工、管理、利润、风险等费用。 五、合同工期 自开始至日止，如遇现场拆迁、政策变动、自然灾害、设计变更等因素影响工期往后顺延。 六、工程造价与结算方式： 1、工程造价：本合同为单价合同。工程造价按施工中实际工程量（甲乙双方现场代表签字确认的工程量）乘以本合同相应的单价计算。 2、结算方式：乙方完工后，待甲方、监理、业主及相应的管理部门点数验收合格并计量取费，甲方将总价的90%支付给乙方，剩余10%总价作为质保金。待工程验收通车180天，未发现质量缺陷问题后，甲方将剩余的总价的10%支付给乙方。乙方结算提供相应的税务发票。 七、工程质量及验收标准 工程质量确保合格，争创优良，乙方必须严格按设计图纸及施工规范，精心组织施工，满足相应规范要求。 八、甲方职责：
交通标线工程施工合同
交通标线工程施工合同 交通标线工程施工合同 随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的交通标线工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。 一、工程名称、地址： 工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区 二、工程工期 经双方协定，于年月日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。
三、工程造价及工程量 根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。 总计xxxxxxx元（xxxxxx元x角）。 四、工程款的支付 1、工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100％。结算方式为转账或现金支票结算。 2、工程质量标准符合国家GB5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。 五、甲方的权利义务 1、甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。 2、负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。 3、完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。 4、甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的.施工进度和质量问题由甲方负责。 六、乙方的权利义务
1、乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。 2、乙方严格按照设计图纸及甲方确认的变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。 3、乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。 4、乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。 七、竣工验收 工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。 八、争议的解决方式 因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。 本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 单位盖章：单位盖章： 签订日期：年月日
道路划线工程施工合同(标准版).docx
道路划线工程施工合同 合同编号：_________________ 发包方：(甲方)_____________________ 承包方：(乙方)_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程项目： （一）工程名称：________________________
（二）工程地点：________________________ （三）工程内容：________________________ （四）承包范围：________________________ （五）承包方式：________________________ （六）承包单价：________________________ 二、工程合同造价(含应纳税费)：___________________________ 三、工程工期： 施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期： （一）工程质量必须符合国家标准GB5768-1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。
（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。 五、材料设备供应： （一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 （二）工程材料要求：_________________________ 六、工程款支付和结算方式： 工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。 七、双方责任 （一）甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。
公路工程施工合同标准版3篇
公路工程施工合同标准版3篇 Standard version of highway engineering construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
公路工程施工合同标准版3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同文档 2、篇章2：公路工程施工合同文档 3、篇章3：公路工程施工合同例文 篇章1:公路工程施工合同文档 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求
1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项 目见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 （1）、乙方必须于2013 年 9月 5日前开工， 2013 年10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 （2）、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验 合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任（包括经济责任）。 二、合同造价 ___元整，（其中人工费_________ 元，材料费 __________元，机械费 __________元），此次按单价合同管 理执行。 三、工程施工
2018道路标线施工合同
道路标线施工合同 生活中很多地方都会使用到合同，而法律规定的合同形式主要分为了两种，就包括了书面的和口头的。当然，一般签订书面的合同，对当事人利益的保障是更有利的。在不同的情况下，当事人约定的合同内容不一样。为方便大家学习了解，特此整理部分合同范本供大家学习使用。 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称
单位 数量 单价 合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东 公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)
道路标志标线工程施工合同
道路标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求：
1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；
2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，
道路标线施工合同(标准版)
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 道路标线施工合同
编号：FS-DY-20120 道路标线施工合同 甲方: 乙方: 甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为元/㎡,热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为元/㎡。各项具体单价见下表:
项目号细目名称单位数量单价合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要
停车位划线施工合同
停车位划线施工合同 篇一：停车场划线合同 停车场划线及安装停车场设备合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的划线、设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本协议。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容： 乙方根据甲方现场情况及甲方的要求进行停车场的车位、车道、地面标志的划线，停车场防撞柱的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合合同约定相关材质、技术要求，相关国家标准及有关规定。 四、工程造价： 1、停车场每个车位价格为 45元/个，防撞柱为每个25元/个。 2、停车位标准为：宽度为米，长度为5米，线宽度为米。防撞柱标准为：高度为米，直径为米，重量为公斤，壁厚为米。
3、工程价格根据工程实际完成量进行决算与总价格的核定，总价格含所有费用，包括本工程全部成本、利润、税金、材料费、运输费、安装费、人工费，除双方另有约定外，甲方不承担任何其它额外费用。 五、工期: 1、乙方在与甲方签订正式协议后 __ 个日历天内完成所有施工安装，工程验收 2、工程施工安装完毕,甲方收到乙方的验收通知7天内,甲方应组织验收。 六、质量要求： 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。 七、承包方式： 乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。 八、付款方式： 甲方验收合格后一次性付清所有款项。 九、双方责任:
标志标线施工合同
标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为 ,具体交通标志标线价格详见附件一。 三、质量要求及技术要求： 1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须
符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据； 2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结
路面标线施工合同
篇一：路面标线施工协议书(简易版) 路面标线施工协议书 甲方（全称）：灵台公路管理段 乙方（全称）：孙小文 依据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商，就乙方承包路面标线事宜，明确双方权利和义务，甲乙双方于年月日达成并签订本协议如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料。综合单价元/㎡，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润。 四、承包范围及内容：工程量约㎡。 五、工期:年月日至年月日（如遇不可抗拒的因素，工期可顺延） 六、合同工程造价：￥元（人民币：元），最后以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量×综合单价。 七、质量要求：路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（jt/t280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（gb5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》（gb/t16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。 八、甲方责任： 1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导，对工程质量、进度、安全进行监督。 2、协助乙方办理有关施工许可手续。 九、乙方责任： 1、乙方在施工过程中必须接受甲方的一切工作指令安排。 2、乙方应向甲方提供拟使用来自供应厂商合格的材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收所用。 3、乙方在所承包工程的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在安全隐患的整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切安全事故其责任及所有费用均由乙方承担。 4、乙方施工的工程质量，要按现行公路工程规范要求进行。 5、乙方先划1公里作为试验段。经业主认可后，按试验段的质量标准进行大面积施工。 6、乙方必须为其所在所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接与间接的损失均由乙方自行承担。 十、工程款支付方式：甲乙双方签订协议后,甲方预付伍万元工程材料款，工程路面铺筑完甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、竣工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的97%，剩余3%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方。 十一、其他事项 1、施工单位的工作人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。 2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工单位不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。 3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。 4、由乙方原因所造成的质量、工期延误（不可抗力除外），甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约索赔。
市政合同协议书
市政工程施工承包合同 发包人：北京**实业股份有限公司(以下简称甲方） 承包人：广元市**建筑工程有限公司(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称：袁家坝安置房小区项目中沥青道路工程、绿化工程、路灯安装工程、健身广场工程等分项工程。 2、工程地点：广元市袁家坝居民安置点小区。 3、工程价款：约450万元 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：包工包料。 2、工程承包范围：该道路技术要求为：①片石基层铺筑（30㎝厚）、②水泥稳定碎石基层铺设（25㎝厚）、③沥青面层铺设（4㎝厚），9米宽、12米宽道路沥青层5㎝厚。④两侧路沿石安砌施工（12㎝×30㎝×100㎝）；其中有6米宽道路约4km、9m宽道路约2km、12m宽道路约1.3km;具体工程量按实结算。（本施工合同不含道路的素土层开挖及其碾压，标志、标线，道路交接处加宽及雨巴子和地下给排水管网)。 3、工程承包内容为：市政道路工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。 4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。 5、绿化工程、路灯安装工程中人行道、绿化、广场、路灯安装等工程，单价在施工时甲乙双方另行签订补充协议。 三、工程计价方式 1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：①道路每平方米100元（含路灯），②广场
停车场划线合同协议书
停车场划线合同协议书文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
停车场划线及安装停车场设备合同甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，甲方将停车场的划线、设施安装等施工工程交由乙方承包完成，特订立本协议。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程内容： 乙方根据甲方现场情况及甲方的要求进行停车场的车位、车道、地面标志的划线，停车场防撞柱的制作、购买、安装、保护、维护等，且保证所有工作及材料须符合合同约定相关材质、技术要求，相关国家标准及有关规定。 四、工程造价： 1、停车场每个车位价格为 45元/个，防撞柱为每个25元/个。 2、停车位标准为：宽度为2.3米，长度为5米，线宽度为0.15 米。防撞柱标准为：高度为米，直径为米，重量为公斤，壁厚为米。 3、工程价格根据工程实际完成量进行决算与总价格的核定，总价格含所有费用，包括本工程全部成本、利润、税金、材料费、运输费、安装费、人工费，除双方另有约定外，甲方不承担任何其它额外费用。 五、工期: 1、乙方在与甲方签订正式协议后 __ 个日历天内完成所有施工安装，工程验收 2、工程施工安装完毕,甲方收到乙方的验收通知7天内,甲方应组织验收。
六、质量要求： 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及《道路交通标线质量要求和检测方法》 （GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以上。 七、承包方式： 乙方全部包工、包料、包工期、包施工费用、包质量、包安全、包设计、包维护、包验收合格的一切包定方式。 八、付款方式： 甲方验收合格后一次性付清所有款项。 九、双方责任: 1、甲方协助乙方处理在工地范围内与其它施工单位之协调工作。 2、甲方免费提供工地现场堆放材料的场地给乙方使用。 3、甲方免费提供水、电、照明等设施接驳口。以便乙方施工顺利进行。 4、乙方在施工期间不得损坏甲方的路面等设施设备，若有损坏，应照价赔偿。 5、乙方在施工期间应确保施工安全和人员安全，若出现安全事故，由乙方承担责任，甲方不负任何责任。 6、乙方不得以各种借口，无故拖延工期，必须按时保质保量完成划线工程 7、本协议设备运到安装现场后，甲方提供存放的场所，乙方自行负责设备、材料工具的保管。 8、乙方设备安装完毕后，甲方接到乙方书面通知7天内，须组织人员现场验收，如因故无法组织验收，则双方另行确定验收日期；。 十、保修:
公路工程施工合同2018专业版
编号：_____________公路工程施工合同2018专业版 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
当前,我国公路建设事业正处于高速增长期,公路工程施工 项目质量管理工作十分严峻。公路工程施工合同是怎样的呢?以下是华律网小编为大家整理的公路工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 公路工程施工合同范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求 1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项目见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 (1)、乙方必须于2013 年9月5日前开工，2013 年10 月1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 (2)、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任(包括经济责任)。
二、合同造价 ___元整，(其中人工费_________元，材料费__________元，机械费__________元)，此次按单价合同管理执行。 三、工程施工 1、乙方应严格按甲方提供和指定的设计文件、施工图纸、技术管理制度、施工规范、操作规程及设计要求组织施工，保证工程质量和工期。 2、乙方应使用符合规范要求的原材料，在施工中如发现乙方使用不合格的原材料，甲方有权制止其使用，并要求清运出场，由此所发生的费用由乙方自理。 3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备，其性能应符合工程质量标准的要求，否则甲方有权要求其停止使用和更换设备。额壹佰万元，为了保证该工程的施工质量和工期，本合同的合同总造价为(人民币大写)壹佰万元 4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中，若有错误和矛盾之处，乙方应及时按变更设计程序书面报告，甲方确认后给予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。 5、乙方应作到文明施工，规范管理。施工机械、工程原材料摆放有序，竣工后应及时清理现场。 6、乙方在施工中，每道工序完成后都应得到甲方现场管理人员的认可后，再进行下道工序。否则，对于不合格工程甲方有权令其返工，由此所发生的费用由乙方负责。
道路交通标志标线工程合同
道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。 三、质量要求及技术要求： 1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行：
根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据； 2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费
车位划线合同
车位划线合同 停车场划线合同 合同书 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商，甲方顾聘乙方在xxxxxxxx内画车位线，具体约定如下: 一、乙方按照甲方指定的位置画停车位，颜色为白色，车位线宽。车位尺寸 2.5米x 5米。 二、车位线价位为每延长米元(此价格含税)，最后按实际数量结算。 三、付款方式:车位线划完一次性付清全款。 四、甲方负责清扫地面垃圾等其他物品，保证场地无障碍物。 五、合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方友好协商解决，最终解释权归乙方。 甲方签名:(盖章) 乙方签名:(盖章) 2013年4月23日 篇二:车库划线施工协议 车库划线施工协议 甲方:滦南中天房地产开发有限公司 乙方:盛茗广告公司 滦南中天房地产开发有限公司(以下称甲方)将上河城一期地下车库的划线工作，委托盛茗广告公司(以下称乙方)施工，经双方协商达成以下条款: 一、工作内容及要求:
1、上河城一期地下停车库图纸范围内的全部内容，包括车位、走道的边界线 及车位编号。 2、车位线:停车车位由宽12cm的白色专用标线漆，标准车位为 2.4mx6m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。(按详图 后附详图)。车位编号:按三位数字，在所有同侧车位，同位置标注。地面导向箭头:车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米。(按详图后附详图)。 3、所有划线必须顺直、整齐，颜色鲜亮，涂刷均匀。 二、承包方式: 本工程包工包料，主要材料应采用硝酸漆，人工涂刷。 三、工程承包价款及支付方式: 1、划线单价车位编号、及指示箭头)，共计车位272个，总价为:壹万叁仟叁 佰元整(13300元)，本价款为含税价。 2、本工程无预付款，工程完工经甲方验收 合格后付至总价款的 90%，10%质保金，质保一年(须提供正式税票)。 四、乙方责任: 1、乙方应对工人加强教育和管理，不得损坏甲方的设施和设备，对地面和墙 壁及其他附属物不得污染。 2、乙方须对工人加强安全教育，不得进入车库内其它设备房间，不得接触其 它用电设备，防止触电等安全事故。 3、施工期间，不得让其他闲杂人员进入施工现场，并对甲方的设施、设备有 保护的义务。 五、甲方责任:
道路标志标线施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除道路标志标线施工合同 篇一：交通标线施工合同 交通标线施工合同 甲方：岳阳县城市建设投资经营有限责任公司 岳阳县住房和城乡建设局 乙方： 甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议： 第一条款工程项目 1、工程名称： 2、工程造价：热熔标线施工面积约平方米（以实际施工量为准），施工费每平方米元（含材料费、施工费等）；初步约定工程费用共计（大写）。具体金额根据划线平方米数据实核定。 第二条款工程期限 1、开竣工日期：自年月日至年月日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延
期限应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于不可抗力的灾害，而被迫停工者。 （2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。 3、质保期：自验收合格之日起3年以上。 第三条款项目要求 交通标线执行gb5768.3-20XX标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。 第四条款付款方式 工程竣工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待一年质保期满后一次性付清。 第五条款双方职责 1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工提供一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。 2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的 调度管理；做到文明、安全施工；爱护甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某物进行某种破坏时，需征得甲方同意。 第六条款违约责任
【重磅】市政道路工程承包合同
市政道路工程承包合同 发包人：身份证号： （以下简称甲方） 承包方:身份证号： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工程概况1、工程名称：黄花大道建设。 2、工程地点：四川省渠县黄花大道建设 3、建设单位:渠县中农联建设开发有限公司。 二、工程承包方式、范围： 1、工程承包方式：为包工包料（沥青道路的基层和面层施工）。 2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层（约30cm 厚）、②水泥稳定碎石基层（25cm厚）、③沥青面层（4cm厚），④两侧路沿石安砌（12×30×100）施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准（不包括道路的标志、标线）。3、工程承包内容为:小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。 4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。 三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km（不含税），②9m宽路205万元/km（不含税），③12m宽道路290万元/km（不含税）。2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加（如：路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10％等情况），对增加部分的工期相应顺延，增加部分的工程造价按四川省20RR年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取执行，综合单价按下浮5%处理（不计税）。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为：2017年3月10日—2017年9月9日，共6个月。 乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等，则工期相应顺延；乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分由乙方承担外，其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告，甲方在2日内给予答复。 五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准验收，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验
(完整)公路标线工程合同
固镇县县城标识标线施工合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，并结合工程的实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程路段： ； 二、工期要求： 1、乙方必须遵照甲方施工组织安排的工期要求，于2016年月日开工至2016 年月日完工。 2、因天气等不可抗力原因造成工程延误，工期相应顺延。 三、双方责任 1、甲方负责协调施工现场以保证乙方能够连续作业，避免停
工、窝工。 2、甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。 3、负责向乙方及时进行技术交底（包括中线、边线、标高、坐标、设计图纸等）。 4、甲方按合同约定及时、按期办理与乙方的工程结算及工程款的支付。 5、乙方根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。 6、乙方必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的施工、测量仪器，在施工过程中按规定进行检验。 四、工程质量 1、路面标线所用材料应符合《路面标线材料》（JT/T280-1995）的规定。路面标线得设置、颜色、形状，应符合图纸和《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311-1996）标准的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主的有关文件要求施工、质量达到合格以上。 2、本工程所用的原材料必须是合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场。
五、安全文明施工 1、乙方在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警示标牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。 2、乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，保险费用由乙方承担。 六、工程结算及支付 合同工程造价：最后以实际验收数量为主。最终结算工程款=实际收方数量×单价。 单价按每平方元计算，验收标线施工面积平方，计价元。其他费用：元，总计元。 备注：上述单价计量包括完成本项目的所有工作，对于不规则图案（箭头、文字、斑马线、导流线、禁停网格线等）的施工，鉴于施工难度和用工时间，采用泛轮廓面积计量方法，即最大长度乘以最大宽度的面积数。 1、工程量结算：以双方认可且监理人员签字的工程量为准。 2、工程款支付：甲方按照业主的支付时间及时对乙方予以支付工程款，每次支付额为乙方诸工程款计量支付，工程全部验收合格一个月内，甲方向乙方支付全部工程合同价款。