路面标线施工合同协议书

路面标线施工合同协议

书

TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

路面标线施工合同甲方：山西诚程建筑工程有限公司

乙方：临汾市安欣交通设施有限公司

为了高标准、高质量、按期完成施工任务，本着公平、公正、自愿、诚信的原则，依据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议：

一、工程名称：古县农村公路安全生命防护工程

二、工程地点：古县至北橄线、第一川至安泽线、紫砂至谢家庄线、点上至西张堡线。

三、承包方式：包工包料。综合单价 85 元/m2，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、质保金、承包人利润。

四、承包范围及内容：震荡减速标线工程量约 m2

五、工期： 2017年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 16 日（如遇不可抗拒的因素，工期可顺延）

六、合同工程造价：￥元（人民币：伍万陆仟柒佰陆拾肆元），最后以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量X综合单价。

乙方必须及时向甲方提供有效票据。

七、质量要求：路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》的规定。路面标线的设置、颜色、形状，应符合设计图纸和《道路交通标志和标线》及《公路工程质量检验评定标准》的规定。要求按公路工程技术规范施工及符合业主、监理单位有关文件要求施工、质量达到合格以

上。本工程质保期为两年，缺陷期内（一年）不脱落、不破裂、不褪色。

八、甲方责任：

1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导，对工程质量、进度、安全进行监督、

2、协助乙方办理有关施工许可手续。

九、乙方责任：

1、乙方在施工过程中必须接收甲方的一切工作指令安排。

2、乙方应向甲方提供使用来自供应厂商合格材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收实用。

3、乙方在所承包工程的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方对乙方在生产中存在的安全隐患的整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中多发生的一切安全事故责任及所有费用均有乙方承担。

4、乙方施工的工程质量，要按现行公路工程规范要求进行。

5、乙方进场各项准备工作完成后，做出一个标准试验段，经业主方、监理方认可后，按试验段的质量标准进行大面积施工。

6、乙方必须为其所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接或间接的损失均有乙方自行承担。

十、工程款支付方式：合同签订乙方进场施工后，在工程结束时支付乙方实际完成工程量20%的款项，待所有工程完工、报甲方及业主、监理组织竣工验收合格款到后，除质保金外按实际完成工程量支付乙方剩余款项。质保金待满足一年保修期后予以退还。

十一、其他事项：

1、施工方的工作人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。

2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工方不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。

3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。

4、有乙方原因造成的质量、工期延误（不可抗力除外），甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约赔偿。

5、甲乙双方均不得单方面终止合同，如因此造成的所有损失，由违约方承担全部责任。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。乙方所承包的全部工程竣工验收应打到业主要求的质量等级，以及质保期、缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证书后失效。

十三、未尽事宜由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：

公路升级改造工程道路标线施工合同协议书范文模板

甲方： 乙方： 甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施，根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定，为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商一致达成如下协议： 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为元/㎡，热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为元/㎡。各项具体单价见下表： 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定，具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行，该招标文件作为本合同的一部分，具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。

四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除，标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要求，其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-XX图1中规定的范围。 2、不得偷工减料，因乙方施工质量造成的返工，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。 3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工，造成甲方工程无法交工验收，乙方得不到任何支付，并负责赔偿由此给甲方造成的损失。 4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。 五、工程款支付 工程款按进度计算，每月按工程进度计价(与业主进度款同行)，控制月支付的90%，剩余5%工程款待交工验收合格后再支付，另外5%的工程款，质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。 六、工期要求 1、乙方必须按照业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工，在规定的时间内完成任务，并承担未完成任务给甲方造成的经济损失。 2、乙方从开始进场到XX年8月6日必须完成单幅所有具备施工条件的标线施工。 七、甲方责任 1、甲方负责向乙方提供施工图纸一份。

道路标线施工合同(合同范本)

(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029911 道路标线施工合同(合同范本) Road marking construction contract

道路标线施工合同(合同范本) 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将________________公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂 ________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称 单位 数量 单价

合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-________)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-________)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-________)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表605-6和jt/t280-________图1中规定的范围。 2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。 3、各分部、分项的质量必须达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。 4、无条件服从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。 五、工程款支付

公路工程施工合同模板

编号：GR-WR-85222 公路工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

公路工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包人：*****置业有限公司 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干) 大写元 1.8质量标准：合格。 1.9工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二。技术标准及图纸 2.1图纸 2.1发包人提供： 2.2技术标准： 2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三。双方权利和义务 3.1发包人的权利和义务 3.1.1发包人委派的业主代表：

交通标线施工合同(1)

交通标线施工合同 甲方： 乙方： 甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议： 第一条款工程项目 1、工程名称： 2、工程造价：热熔标线施工面积约平方米（以实际施工量为准），施工费每平方米元（含材料费、施工费等）；初步约定工程费用共计 ￥（大写）。具体金额根据划线平方米数据实核定。 第二条款工程期限 1、开竣工日期：自年月日至年月日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于不可抗力的灾害，而被迫停工者。 （2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。 3、质保期：自验收合格之日起2年。

第三条款项目要求 交通标线执行GB5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。 第四条款付款方式 工程竣工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待2年质保期满后一次性付清。 第五条款双方职责 1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工提供一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。 2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的调度管理；做到文明、安全施工；爱护甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必须对某物进行某种破坏时，需征得甲方同意。 第六条款违约责任 1、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价3%的违约金。

2、乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付总价3%的违约金。 第七条款争议的解决 1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进行鉴定。工程符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。 2、双方约定，在履行合同过程中产生争议，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条款售后服务 道路标线如在2年内非人为损坏（路面损坏、地震等不可抗力因素除外），乙方应免费提供修补，此期间产生的费用由乙方承担，如人为损坏，乙方也应该及时提供修补，修补期间乙方可适当按成本收取材料费、交通费、人工费。 第九条款合同签章 1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 2、本合同双方约定双方签字盖章后即可生效。 以下无正文 甲方：乙方：

道路划线工程施工合同(标准版).docx

道路划线工程施工合同 合同编号：_________________ 发包方：(甲方)_____________________ 承包方：(乙方)_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程项目： （一）工程名称：________________________

（二）工程地点：________________________ （三）工程内容：________________________ （四）承包范围：________________________ （五）承包方式：________________________ （六）承包单价：________________________ 二、工程合同造价(含应纳税费)：___________________________ 三、工程工期： 施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期： （一）工程质量必须符合国家标准GB5768-1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。

（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。 五、材料设备供应： （一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 （二）工程材料要求：_________________________ 六、工程款支付和结算方式： 工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。 七、双方责任 （一）甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

公路工程施工合同书范本(标准版)2篇

公路工程施工合同书范本(标准版)2 篇 Model of highway engineering construction contract (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

公路工程施工合同书范本(标准版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同书文档(2020版) 2、篇章2：公路工程施工合同书范本(通用版) 篇章1:公路工程施工合同书文档(2020版) 甲方：友好花园开发公司 乙方：齐广云项目部 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程

2 工程地点：友好花园项目内 3 承包范围：混凝土路面工程施工（包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等） 4 承包方式：清包工（带所有工具）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，（长约230m，宽8m，厚度20cm， 约1840m2，据实结算）， 总价款约计23920元 6 质量标准：合格 7 工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15 天 二、路面施工工艺 1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平; 2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分 摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌 合机拌合灰土; 3 碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;

交通标线工程施工合同

交通标线工程施工合同 交通标线工程施工合同 随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的交通标线工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。 一、工程名称、地址： 工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区 二、工程工期 经双方协定，于年月日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

三、工程造价及工程量 根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。 总计xxxxxxx元（xxxxxx元x角）。 四、工程款的支付 1、工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100％。结算方式为转账或现金支票结算。 2、工程质量标准符合国家GB5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。 五、甲方的权利义务 1、甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。 2、负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。 3、完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。 4、甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的.施工进度和质量问题由甲方负责。 六、乙方的权利义务

1、乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。 2、乙方严格按照设计图纸及甲方确认的变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。 3、乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。 4、乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。 七、竣工验收 工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。 八、争议的解决方式 因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。 本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 单位盖章：单位盖章： 签订日期：年月日

道路标线施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 道路标线施工合同

编号：FS-DY-20120 道路标线施工合同 甲方: 乙方: 甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为元/㎡,热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为元/㎡。各项具体单价见下表:

项目号细目名称单位数量单价合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要

市政道路工程施工合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 市政道路工程施工合同

编号：FS-DY-30115 市政道路工程施工合同 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点：信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工

包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件; 3.图纸; 4.工程量清单; 5.工程报价单或预算书; 6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。_

公路工程施工合同标准版3篇

公路工程施工合同标准版3篇 Standard version of highway engineering construction contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

公路工程施工合同标准版3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：公路工程施工合同文档 2、篇章2：公路工程施工合同文档 3、篇章3：公路工程施工合同例文 篇章1:公路工程施工合同文档 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。 一、合同内容、工程质量和工期要求

1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项 目见工程量清单所列内容。 2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。 3、合同期限 （1）、乙方必须于2013 年 9月 5日前开工， 2013 年10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。 （2）、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验 合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任（包括经济责任）。 二、合同造价 ___元整，（其中人工费_________ 元，材料费 __________元，机械费 __________元），此次按单价合同管 理执行。 三、工程施工

公路工程施工合同示范文本范本书协议书2019最新整理版

合同编号：xxxxxxx 公路工程施工合同示范文本范本书协议书2019最新 整理版 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

版 发包人（以下简称甲方）： 法人或法人委托人： 承包人（以下简称乙方）： 法人或法人委托人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 第一条：本合同概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程范围及内容：

1、施工段落或桩号：____________________。 2、详细施工内容：___________________。（含不予单独支付的附属工作） 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 （四）工程期限：____年___月___日____至____年____月____日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准（特殊情况可单独约定）。 （五）工程数量及单价： 1、承包方式：单价承包； 2、工程数量及单价：________元。 3、工程造价：暂估算为（小写）_____元（大写______元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。 其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范

道路标志标线工程施工合同

道路标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求：

1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；

2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，

公路工程施工分包合同模板范本

江苏省公路工程施工分包合同（示范文本） （2015年版）

江苏省交通运输厅制定

讲明 1、本合同（示范文本）参照《建设部、国家工商行政治理总局关于印发<建设工程施工专业分包合同（示范文本）>、<建设工程施工劳务分包合同（示范文本）>的通知》（建市〔2003〕168号）制定。 2、承包人与分包人应当按照本合同（示范文本）格式签订施工分包合同。 3、本合同经承包人、分包人签字盖章后，须经工程师审查通过，并由发包人备案之日起生效。由发包人在本合同双方签署页盖章（备案专用章）确认备案。

第一部分协议书 合同编号：（） 工程项目： 承包人（全称）：；承包合同编号： 分包人（全称）：； 分包工程类不：；类不编号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》、交通运输部《公路工程施工分包治理方法》、《江苏省公路工程施工分包治理实施细则》等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，鉴于（发包人全称，以下简称为“发包人”）与承包人差不多签订施工承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 本分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。

三、分包治理费 1、本分包工程承包人向分包人（□收取□不收取）治理费。 2、承包人按下列方式之一向分包人收取分包工程治理费： □分包合同价款的 %. □固定金额：大写：人民币元，小写：元。 □其他方式：。 3、分包治理费包括承包人对本分包工程项目所进行的与之相关的治理、协调、配合等一切费用。承包人按本合同计取分包治理费的，分包人就上述事项请求承包人予以协助时，承包人有义务予以协助，且不得再以任何理由收取相关费用。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 完工日期：本分包工程定于年月日完工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量和安全标准 本分包工程质量和安全标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中标通知书（如有时）；

道路交通标志标线工程合同

道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。 三、质量要求及技术要求： 1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行：

根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据； 2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费

车位划线合同

车位划线合同 停车场划线合同 合同书 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商，甲方顾聘乙方在xxxxxxxx内画车位线，具体约定如下: 一、乙方按照甲方指定的位置画停车位，颜色为白色，车位线宽。车位尺寸 2.5米x 5米。 二、车位线价位为每延长米元(此价格含税)，最后按实际数量结算。 三、付款方式:车位线划完一次性付清全款。 四、甲方负责清扫地面垃圾等其他物品，保证场地无障碍物。 五、合同一式两份，双方各执一份。未尽事宜，双方友好协商解决，最终解释权归乙方。 甲方签名:(盖章) 乙方签名:(盖章) 2013年4月23日 篇二:车库划线施工协议 车库划线施工协议 甲方:滦南中天房地产开发有限公司 乙方:盛茗广告公司 滦南中天房地产开发有限公司(以下称甲方)将上河城一期地下车库的划线工作，委托盛茗广告公司(以下称乙方)施工，经双方协商达成以下条款: 一、工作内容及要求:

1、上河城一期地下停车库图纸范围内的全部内容，包括车位、走道的边界线 及车位编号。 2、车位线:停车车位由宽12cm的白色专用标线漆，标准车位为 2.4mx6m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。(按详图 后附详图)。车位编号:按三位数字，在所有同侧车位，同位置标注。地面导向箭头:车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米。(按详图后附详图)。 3、所有划线必须顺直、整齐，颜色鲜亮，涂刷均匀。 二、承包方式: 本工程包工包料，主要材料应采用硝酸漆，人工涂刷。 三、工程承包价款及支付方式: 1、划线单价车位编号、及指示箭头)，共计车位272个，总价为:壹万叁仟叁 佰元整(13300元)，本价款为含税价。 2、本工程无预付款，工程完工经甲方验收 合格后付至总价款的 90%，10%质保金，质保一年(须提供正式税票)。 四、乙方责任: 1、乙方应对工人加强教育和管理，不得损坏甲方的设施和设备，对地面和墙 壁及其他附属物不得污染。 2、乙方须对工人加强安全教育，不得进入车库内其它设备房间，不得接触其 它用电设备，防止触电等安全事故。 3、施工期间，不得让其他闲杂人员进入施工现场，并对甲方的设施、设备有 保护的义务。 五、甲方责任:

公路工程施工合同范本

公路工程施工合同 工程名称： 发包单位： 承包单位： 监理单位： 勘察设计单位：

发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 签订地点： 第一条:总则 为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。 第二条:组成合同的文件 （一）本合同 本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。但本合同不是主合同的从合同。乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。 （二）组成合同的文件 1.本合同及附件； 2. 在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。 3. 甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等； 4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本（2009版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。 合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。

第三条:本合同概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号： 2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作） 4.工程期限:年月日至年月日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。 5.工程数量及单价: 1）承包方式：单价承包； 2）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。 本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。 3）工程造价：暂估算为（大写）元，（￥元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。 其中：乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。 第四条：工程质量 （一）工程质量标准 1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。 2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。

道路标线施工合同实用版

YF-ED-J6660 可按资料类型定义编号 道路标线施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日

道路标线施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方:____________ 乙方:____________ 甲方将_________公路升级改造高速首期工 程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施 工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国 民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程 承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过 程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚 信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下 协议: 一、协议内容

段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料________mm标线委托给乙方单价为________元/㎡,热熔型涂________mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为________元/㎡。各项具体单价见下表: 项目号 细目名称 单位 数量 单价 合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,

公路工程施工劳务合作合同模板

附件3： 公路工程施工劳务合作合同范本 承包人或分包人：（以下简称甲方）劳务合作人：（以下简称乙方）为了确保项目工程在合同规定的期限安全、合格地完成，乙方在考察施工现场并了解工程的情况后，经双方协商，同意合作，甲方将工程的劳务委托给乙方承担，由甲方提供技术指导和咨询服务,并派出有关人员进行质量、安全监督，乙方应按照甲方的要求依据本合同保质保量按期完成施工任务。现依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，本着自愿、公平、公正、互惠互利的原则，经双方共同协商，达成如下条款，甲、乙双方遵照执行。 一、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 二、乙方工作对象及提供劳务容 工程名称： 工程地点： 工作范围： 提供劳务容： 。

三、工作期限 1、本工程要求于年月日开工，于年月日交工，总工期月。 2、停工 为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约。 3、工期的延长 由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日三日报经甲方并同意后，可延长合同工期： （1）有额外或附加的工作量； （2）异常恶劣的气候条件； （3）人力不可抗拒的重大自然灾害。 4、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时给予答复。因甲方原因造成停工的，由甲方承担乙方每天元的停工损失，并相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 四、工程质量要求： 1、分包的工程必须符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)》等有关技术规范和施工图纸及说明的要求，并且施工质量目标上必须与甲方总体目标一致，即合格率 %，并达到业主要求的合格工程。 2、违约责任：若分包的工程没有评上业主要求的合格工程，甲方将等额扣除乙方的质量保证金（即与业主扣除甲方的质量保证金相等）以及在业主处的优良工程保证金；乙方所施工的工程若发生在质量、外观质量、过程质量不符合相关技术规范和施工图纸及说明要求，乙方应按

交通标线施工劳务合同协议书

交通标线施工劳务合同协 议书 The final edition was revised on December 14th, 2020.

交通标线施工劳务合同甲方： 乙方： 因路施工需要， 在平等、互利的基础上，甲方将 段落交通标线委托乙方施工。为明确双方责任，经甲乙双方协商，特签定本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容及工程量： 工程内容：段落交通标线施工，包含双黄实线、双黄虚线、黄色导流线、单黄虚线、白色虚线、白色实线、路面文安、导流线、人行横道预告标线、人行横道线、虚实线及箭头导线指示等等。共计工程数量约为：平方米。材料采用公路专用热熔涂料。 工程量：详见本项目设计图交通工程图号。 上述工程量为暂定数量，不能作为最终结算和支付的依据。结算按照甲、乙双方认可的实际工程数量确认，但是不能超出设计工程量，除非另有设计变更。 四、承包形式及计量方法： 1、乙方根据甲方提供的施工段落按照质量、进度要求进行作业。

所有段落施工完成，待甲方组织监理、业主等相应部门验收标线所用材料符合设计要求后主进行标线施工。 2、标线施工综合包干价元/㎡。 3、上述单价中包括（但不限于）完成该项目所需的劳务、机械、施工工具、质量自检、缺陷修复、涂料购买及标线施工、管理、利润、风险等费用。 五、合同工期 自开始至日止，如遇现场拆迁、政策变动、自然灾害、设计变更等因素影响工期往后顺延。 六、工程造价与结算方式： 1、工程造价：本合同为单价合同。工程造价按施工中实际工程量（甲乙双方现场代表签字确认的工程量）乘以本合同相应的单价计算。 2、结算方式：乙方完工后，待甲方、监理、业主及相应的管理部门点数验收合格并计量取费，甲方将总价的90%支付给乙方，剩余10%总价作为质保金。待工程验收通车180天，未发现质量缺陷问题后，甲方将剩余的总价的10%支付给乙方。乙方结算提供相应的税务发票。 七、工程质量及验收标准 工程质量确保合格，争创优良，乙方必须严格按设计图纸及施工规范，精心组织施工，满足相应规范要求。 八、甲方职责： 1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。