广东省全国建设工程造价员资格考试试卷与答案

广东省全国建设工程造价员资格考试试卷与答案

广东省全国建设工程造价员资格考试

卷一客观题

第一部分公共基础 (所有考生均必须作答)

一、公共基础单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂）

1、建筑安装工程费用由分部分项工程费、（）组成。

A 间接费、利润、规费、税金

B 直接费、规费、企业管理费、税金

C 措施项目费、其他项目费、规费、税金

D 措施项目费、其他项目费、利润、税金

2、综合定额中的材料消耗量等于（）。

A 材料净用量+损耗量

B 材料净用量+工程损耗量

C 工程消耗量+损耗量

D 工程消耗量+工程损耗量

3、工程造价计价中的材料预算价格是指（）。

A 原价

B 供货价

C 出厂价

D 材料到达工地仓库后的出仓库价格

4、根据《广东省建设工程计价通则》（2010），概算价是指（）。

A 招标投标阶段对建设项目投资额度概略计算的工程造价。

B 设计阶段对建设项目投资额度概略计算的工程造价。

C 施工阶段对建设项目投资额度概略计算的工程造价。

D 项目立项阶段对建设项目投资额度概略计算的工程造价。

5、根据《广东省建设工程计价通则》）（2010）。招标控制价

是（）。

A 对一个地区建设工程设定的统一限价

B 对招标工程限定的最高工程造价

C 对招标工程限定的最低工程造价

D 对招标工程确定的标底价

6、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程按照（）。

A 招标文件中的工程量清单确定的工程量计算。

B 合同双方当事人在合同中约定应予计量的实际完成的工程量确定。

C 设计图纸的工程量确定。

D 按照施工单位申报的工程量确定。

7、在工程造价的构成中，（）。

A 安全文明施工费属于措施项目费，应合并在措施项目费中用一个系数计算。

B 安全文明施工费属于措施项目费，但应单独列项计算。

C 安全文明施工费属于其他项目费，应合并在其他项目费中用一个系数计算。

D 安全文明施工费属于其他项目费，但应单独列项计算。

8、当合同约定的工程质量（）时，应计取工程质量优质费。

A 标准采用国家规定，且经鉴定达到合同约定的工程质量标准。

B 标准高于国家规定，且经鉴定达到合同约定的工程质量标准。

C 标准高于国家规定。

D 经鉴定达到约定的标准。

9、根据2010广东省建设工程计价依据，定额人工采用综合用工的形式，计量单位为工日，每工日按照（）小时计算。

A 5

B 6

C 7

D 8

10、发包人供应到现场，且由承包人负责保管的材料和设备，承包人承担合同约定的保管责任，并按照材料和设备价格的（）收取保管费。

A 1%

B 1.5%

C 2.0%

D 2.5%

11、根据《广东省建设工程计价通则》（2010），大型施工机械是指自重在（）以上的施工机械设备。

A 3t

B 5t

C 8t

D 10t

12、采用工程量清单招标的建设工程，其工程量清单（）。

A 与招标文件无关

B 是招标文件的组成部分

C 不是招标文件的组成部分

D 可以作为指招标文件的组成部分

13、建设项目概算价经批准部门批准后的（）日内，建设单位应将概算价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。

A 5

B 10

C 15

D 20

14、编制招标控制价时，材料价格的信息来源有：（1）按照工程所在地工程造价管理机构相应时期发布的价格信息；（2）参考工程造价管理机构汇总发布的厂商报价；（3）按照招标文件提供的材料和设备暂估单价；（4）参考市场调查的有合法依据的价格。根据《广东省建设工程计价通则》（2010），选用材料价格的优先顺序是（）。

A 1-2-3-4

C 2-1-3-4

D 3-2-1-4

15、根据《广东省建设工程计价通则》（2010）,投标时计算的综合单价考虑（）风险费用。

A 全部风险

B 所能承担的风险

C 10%

D 招标文件中要求的

16、根据《广东省建设工程计价通则》（2010）,计算投标价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应计入（）。

A 总承包服务费

B 措施项目费

C 综合单价

D 管理费

17、实行工程量清单计价的工程，宜采用（）合同。

A 固定总价

B 可调总价

C 成本加酬金

D 单价

18、分部分项的工程量清单计量单位规定采用基本单位，下列（）计量单位不允许出现。

A 镗

B 100m2

C 套

D m3

19、已知营业税税率为3%，某工程总造价为2000万元，该工程所处地区城乡建设维护税为5%，该建设工程应缴纳城乡建设维护税是（）万元。

A 100.0

C 3.1

D 3

20、根据2010广东省建设工程计价依据，在特殊环境和条件下施工需要计算人工降效增加费，在下列选项中属于特殊环境和条件的是( )。

A 竖井内

B 管井内

C 地下室内

D 封闭的天棚内

21、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工，建设单位应当在中止施工起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程维护管理工作。

A 1个月

B 3个月

C 6个月

D 1年

22、下列文件中，属于要约邀请文件的是（）。

A 招标文件

B 投标书

C 中标通知书

D 补充合同

23、根据《中国人民共和国合同法》规定，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。

A 1年

B 2年

C 3年

D 5年

24、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。

B 投标人

C 招标代理机构 D工程造价咨询企业

25、根据《中华人民共和国招投标法》，邀请招标必须向（）个以上的潜在投标人发出邀请。

A 3

B 4

C 5

D 6

26、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，分部分项工程量清

单应采用（）计价。

A 工料单价

B 综合单价

C 完全费用单价 D定额基价

27、在一个工程项目的投标报价中，投标人在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以达到不提高总价，不影响中标，而在结算时得到更理想的经济利益的报价法是（）。

A 不同招标项目不同报价法

B 不平衡报价法

C 多方案报价法

D 无利润报价法

28、根据《广东省建设工程标准施工合同（2009）》，在下列有关误期赔偿的表述中，错误的是（）。

A 合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失。

B 由于承包人的原因，导致实际进度迟于计划进度的，工期不得顺延。

C 由于承包人的原因，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费

D 承包人支付误期赔偿费后，免除承包人按照合同约定应承担的

责任和应履行的义务。

29、根据《广东省建设工程标准施工合同（2009）》，下列合同文件的组成部分，解释优先顺训排列正确的是（）。

A 协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、技术规范

B协议书、中标通知书、技术规范、通用条款、专用条款

C协议书、中标通知书、专用条款、通用条款、技术规范

D协议书、中标通知书、技术规范、专用条款、通用条款

30、根据《广东省建设工程标准施工合同（2009）》，承包人书面向发包人提出更换承包人代表后，发包人应在收到通知后的（）天内予以答复，否则视为同意。

A 7

B 14

C 21

D 28

二、公共基础多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）

31、投标报价的综合单价可根据（）进行报价。

A 招标文件

B 自行审核修正的清单工程量

C 人材机市场价格

D 施工设计图纸

E 企业内部定额

32、2010广东省建设工程综合定额的定额基价，费用内容包括（）。

A 人工费

B 材料费

C 机械费

D 管理费

E 利润

33、以下项目中属于措施项目费的是（）。

A 总承包服务费

B 预算包干费

C 材料检验试验费

D 文明工地增加费

E 夜间施工增加费

34、国有资金投资工程招标控制价中的综合单价应根据（）进行编制。

A 清单计价规范

B 省《综合定额》

C 造价管理机构发布的人材机参考价

D 施工设计图纸

E 企业内部定额

35、安全文明施工措施项目由按子目计算的项目和按系数计算的项目两部分组成，下列项目中按子目计算的是（）。

A 综合脚手架（含安全网）

B 现场围挡

C 现场的设置卷扬机架

D 临时设施

E 文明施工与环境保护

36、根据《广东省建设工程标准施工合同（2009）》，在下列人员中，属于发包人合同管理的有（H49）。

A 发包人代表

B 承包人代表

C 造价工程师

D 设计师

E 监理工程师

37、根据《广东省建设工程标准施工合同（2009）》，在下列关于工程计量和计价的描述中，正确的有（H88~89）。

A 造价工程师负责工程计量计价的核实工作

B 采用工程量清单计价，工程计量规则应以《建设工程工程量清单计价规范》为准

C 对承包人超出施工设计图纸范围的工程量，造价工程师不予计量

D 对承包人的原因造成的返工工程量，造价工程师不予计量

E 造价工程师应在现场计量前48小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加

38、下列关于建设工程提前竣工的表述中，正确的是（H67）。

A 提前工期，就会增加建设成本，否则会影响工程质量。

B 当承包人自行提前竣工的，由发包人承担由此增加的费用

C 提前竣工给发包人带来的效应，承包人有权分享收益

D 当发包人要求承包人提前竣工，承包人应按照发包人的要求提起竣工，否则违约

E 当承包人提前竣工建议书为发包人接受的，发承包双方应签订提前竣工的补充协议

39、在正常使用条件下，关于建设工程的最低保修期限描述正确的是（J244）。

A 房屋建筑为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B 屋面防水工程为2年

C 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年

D 供热与供冷为2个采暖期、供暖期

E 电气、给水排水管道、设备安装和装修工程为2年

40、根据《价格法》的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（J265）。

A自然垄断经营的商品 B 高新技术类服务

C 资源稀缺的少数商品

D 奢侈用品

E 重要的公益性服务价格

41、根据我国《合同法》的规定，在下列选项中，属于可变更、可撤销合同的有（J250）。

A 因重大误解而订立的合同

B 损害社会公共利益的合同

C 订立合同时显失公平的合同

D 恶意串通损害第三人利益的合同

E 以欺诈、胁迫的手段订立的合同

42、针对下列情况，承包商可以采取竞争性报价策略的有（J177）。

A 企业经营状况不景气

B 近期接受的投标邀请较多

C 附近有本企业正在施工的其他项目

D 投标项目充满许多不确定因素

E 施工工艺简单、工程量大、社会效益的项目

43、下列施工过程应划入工序的是（）。

A把钢筋放在工作台上 B 平直钢筋

C 切断钢筋

D 砌墙和勾缝

E 混凝土浇筑

44、在下列选项中，可以成为建设工程施工合同的标的有（J248）。

A 工业产品

B 建筑产品

C 道路工程

D 高新科技产品

E 工程监理

45、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），下列属于分部分项工程量清单的编制依据有（）。

A招标文件 B 投标文件 C 设计文件

D 当地人工、材料、机械价格信息

E 计价规范

46、根据2010广东省建设工程计价依据，在下列项目中，应计

入建筑安装工程造价税金内的有（）。

A 营业税

B 印花税

C 城市维护建设税

D 教育附加

E 地方教育附加

47、下列关于纸币流通规律，货币流通规律描述正确的是（）。

A 作为货币的黄金自身有价值，而纸币本身没有价值

B 每单位货币的价值越大，商品的价格越高

C 在商品总量不变、价格不变的条件下，货币流通速度越快，货币的需要量越小

D 流通中的货币多于需要量时，作为货币的黄金就会退出流通执行贮藏手段的职能

E 纸币流通量不能满足货币需要量时，纸币就会贬值

48、按照计价方式的不同，施工合同包括（J222）。

A 总承包合同

B 专业分包合同

C 总价合同

D 单价合同

E 成本加酬金合同

49、一般情况下，可以考虑采用邀请招标的是（J148）。

A 技术要求较高，专业性较强的招标项目

B 具有通用专业技术的招标项目

C 合同金额较小的招标项目

D 合同金额巨大的招标项目

E 工期要求较为紧迫的招标项目

50、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号）规定，下列内容应计入间接费的是（J4）。

A 安全文明施工费

B 临时设施费

C 住房公积金

D 企业管理费

E 利润

第二部分专业知识 (请选择填涂专业试题作答)

建筑于装饰专业

三、专业知识单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题有四个备用答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂）。

51.某厂房外墙勒脚外围水平面积1778m2,内设有二层办公楼，每层外墙外围水平面积200 m2,则总建筑面积应是（）。

A、1778 m2

B、2178 m2

C、1978 m2

D、2078 m2

52.建筑物有永久性顶盖无围护结构的走廊，其建筑面积（）。

A、按水平投影面积计算

B、按水平投影面积的1/2计算

C、按结构底板水平面积计算

D、按结构底板水平面积的1/2计算

53.工程量清单计价中，挖基础土方项目，根据施工方案规定的放坡、操作工作面等的增加的施工量，应包括在（）。

A、基础土方报价内

B、措施项目费

C、其他清单项目费内

D、管理费内

54.某土方项目挖土深度为1.0m，设计基础底宽3.2m，长度

10.0m，该土方项目应套用（）定额子目。

A、平整场地

B、挖土方

C、挖沟槽

D、挖基坑

55.某挖基础土方清单项目，基础垫层底长8.0m、宽5.0m,垫层支撑板每侧工作面宽度按300mm，垫层底面标高-3.3m，自然地坪面标高-0.3m，该土方清单工程量为（）。

A、144.48 m2

B、132.00 m2

C、120.00 m2

D、158.93 m2

56.砌筑工程中1/2厚实心砖墙，清单工程量按设计图示尺寸以体积计算，经计算其面积是1800 m2，则清单工程量是（）。

A、207 m2

B、216 m2

C、1800 m2

D、900 m2

57．根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），有梁板项目清单工程量按（）计算。

A、板的体积计算

B、梁的体积计算

C、梁板体积之和

D、梁板柱体积之和

58.某礼堂轴线尺寸为40m * 50m，墙厚均为240m，设有四个门口，门口宽度为3m，采用水磨石整体面层装修。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该礼堂水磨石整体面层的工程量为（）m2。

A、2001.44

B、2000

C、1979.90

D、1978.46

59.为了保护钢筋不受大气的侵蚀而生锈，如在室内正常坏境下，梁柱箍筋的混凝土最小保护层厚度是15mm，梁柱钢筋的混凝土最小

保护层厚度是（）。

A、15mm

B、20mm

C、25mm

D、40mm

60.某四层办公楼工程的建筑面积为6800m2，层高均为4.0m，已计算满堂脚手架定额子目的工程量为6460 m2，则里脚手架定额子目的工程量是（）m2。

A、6800

B、6460

C、3400

D、340

61.石砌基础砖墙身，材料分解面位置于-0.2m，基础与墙身的划分应为（）。

A、室内设计地面

B、室外设计地面

C、材料分界线

D、以上均可

62.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，关于实心砖墙的工程量计算的高度，不正确的是（）。

A、外墙斜（坡）尾石屋檐口无棚者算毛屋面板底

B、外墙有屋架且室内外有天棚者算至尾架下弦底另加200mm

C、外墙有屋架且室内外有天棚者算至尾架下弦底另加300mm

D、内墙有框架梁时算至梁底

63.根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），混凝土灌注桩清单工作内容不包括（）

A、成孔、固壁

B、混凝土制作、运输及灌注

C、泥浆池及沟槽砌筑、拆除

D、泥浆制作、运输

64.铝合金窗安装定额工程量按（）计算。

A、设计图示洞口尺寸面积

B、设计窗框外围面积

C、制作的工程量面积

D、制作子目定额含量计算

65.平屋面根据所用防水材料不同，可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面两种，下列属于刚性防水屋面的是（）。

A、采用细石混凝土作为防水层

B、采用聚氨酯涂膜作防水层

C、采用石油沥青玛蒂脂卷材作为防水层

D、采用塑料油膏作为防水层

66.根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，屋面工程中，膜结构屋面工程量计算规则，按设计图示尺寸以（）计算。

A、水平投影面积

B、展开面积

C、需要覆盖的水平面积

D、垂直投影面积

67.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），墙柱面抹灰的工程量应按（）计算。

A、按设计图示结构面以面积

B、按设计图示轴线尺寸以面积

C、按表面积

D、按实际面积

68.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）的规定，下列关于挖土方工程干湿土划分，表述中正确的是（）。

A、首选以地质勘侧资料为准，含水率＜25%为干土。

B、首选以地质勘侧资料为准，含水率≤25%为干土。

C、首选以地下常水位为标准划分，地下常水位以上为干土。

D、首选以地下常水位为标准划分，地下常水位以下为干土。

69.某工程设计为20mm厚混凝土墙，墙高3.6m，其上截面（宽×高）为了20cm×40cm 的混凝土梁，梁与混凝土板直接，厚板10cm。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该工程混凝土墙的工程量计算高度为（）m。

A、3.6

B、3.8

C、4.0

D、4.1

70.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）规定，防水工程中的“一布二涂”

或“二布三涂”项目，其“二涂”、“三涂”是指（）。

A、涂刷遍数

B、构成防水层数

C、材料品种

D、返工次数

四、专业知识多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

71.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）在下列项目中，应按1/2计算建筑面积的有（）。

A、多层建筑工程，层高不足2.20m者

B、体育场看台下空间利用，净高在1.20~2.10m的部位

C、体育场看台下空间利用，净高在1.20~2.20m的部位

D、有盖无柱走廊檐廊的顶盖投影面积

E、建筑物阳台的水平投影面积

72．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），在下列项目中，清单计量单位是㎡的项目有（）。

A、现浇混凝土楼梯

B、现浇混凝土墙

C、金属扶手带栏板

D、木门窗套

E、金属面油漆

73. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），计算楼梯体积应包括（）等。

A、休息平台

B、平台梁

C、踏步板

D、踏步

E、楼梯与楼板链接的楼板

74.根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），“零星砌砖”项目清单计量单位有（）。

A、㎡

B、?

C、个

D、樘

E、m

75.下列项目中不计算建筑面积的是（）。

A、墙面抹灰

B、室内飘窗

C、有围护结构的落地橱窗

D、宽度在2.10m以内的雨篷

E、无永久性顶盖的架空走廊

76.砖墙面砌体所用标准砖尺寸为240×115×53（mm），不同砌筑方法采用不同的墙厚表示，下列正确表示的有（）。

A、115砖

B、1/2砖

C、3/4砖

D、1砖

E、1.2砖

77.平屋面根据所用防水材料不同，可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面两种，下列属于刚性防水屋面的是（）。

A、采用石油沥青玛帝脂卷材作为防水层

B、采用聚氨酯涂膜作防水层

C、采用细石混凝土作为防水

D、采用防水水泥砂浆作防水层

E、采用塑料油膏作为防水层

78. 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），在下列有关建筑物建筑超高增加人工、机械的表述中，正确的有（）。

A、增加应列入分部分项工程费内

B、目的是为了解决人工、机械将效

C、可以适用±0.00以下工程内容

D、构件水平运输不应计算

E、应以高度在20m以上的项目为计算基础

79.综合脚手架是指沿建筑物外墙外围搭设的脚手架，包括脚手架平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等，它综合了（）所有脚手架。

A、外墙砌筑及勾缝

B、捣制楼梯

C、捣制外轴线柱

D、捣制外围梁和板

E、外墙的外部装饰

80.铺贴块料面层种类很多，下列项目中属于铺贴块料的是（）。

A、水磨石面层

B、花岗岩面板面层

C、抛光砖面层

D、塑料地板面层

E、木地板面层

安装工程专业

三、专业知识单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题

有四个备选答

案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂）。

51、在给排水工程施工中，给水引入管和排水排出管穿过地下室和地下构筑物外

墙时，设（）。

A 套管

B 防水套管

C 预埋管道

D 预留孔洞

52、风管加工时、钢板厚度（），宜采用焊接。

A δ>1.2mm Bδ≥1.2mm Cδ>1.5mm Dδ≥1.5mm

53、《广东省安装工程综合定额》（2010）第八册，螺纹水表组安装定额（）。

A 包括与水表连接的阀门安装，未包括阀门的价格

B 包括与水表连接的阀门安装，也包括阀门的价格

C 未包括与水表连接的阀门安装，但已包括阀门的价格

D 未包括与水表连接的阀门安装，也未包括阀门的价格

54、蹲式大便器按冲洗方式分冲洗水箱式和（）。

A管道冲洗式 B 冲洗阀冲洗式 C 自动冲洗式 D 人工冲洗式

55、阀门的公称直径是指（）。

A 平均直径

B 实际内径

C 实际外径

D 近似于内径

56、关于高、低压的划分，正确的是（）。

A 35kV及以上的电压称为高压，35kV以下的电压称为低压

B 10kV及以上的电压称为高压，10kV以下的电压成为低压

C 1kV及以上的电压称为高压，1kV以下的电压称为低压

D 380V及以上的电压成为高压，380V及以下的电压成为低压

57、户外接地母线敷设定额已包括地沟的（）工作，不应再计算土方量。

A 挖土

B 挖填土

C 回填土和夯实

D 挖填土和夯实

58、某室内给水管道由二个长度各15m的阀门，四个长度各6cm 的管箍和10m

钢管组成，试计算管道的定额工程量

A 10m

B 10.24m

C 10.3m

D 10.54m

59、现有四根等长电力电缆在同一沟内水平直埋敷设，电缆总长度为400米，根据常规数据，电缆沟土方工程量为( ).

A 302.4m3

B 241.2m3

C 60.3m3

D 75.6m3

60、接地装置是接地体（又称为接地极）和接地母线的总称。人工垂直接地体的长度和埋深不宜少于（）。

A 3.0m；0.7m

B 2.5m ；0.6m

C 2m；0.5m

D 1.5m；0.4m

61、关于给排水各种管道工程量计算，下列说法正确的是（）。

A 以施工图所示中心线长度计算，不扣除管件所占长度

B 以施工图所示中心线长度计算，不扣除阀门及管件所占的长度

C以施工图所示中心线长度计算，扣除管件所占长度

D 以施工图所示中心线长度计算，扣除阀门及管件所占的长度

广东市政工程造价员考试案例分析试题(含答案)

广东造价员考试案例分析试题与答案 案例：广州市某段道路工程，桩号K2+210～K2+420直线路段是水泥砼路面，丁字路口范围内为沥青砼路面（丁字路口计算至圆弧切点处），支路路面宽度A ＝12m，人行道宽度B＝3m，转弯处圆弧半径R1＝18m，R2＝15m。土石方工程已完成。路面及人行道工程结构详见“××道路工程图”。招标文件要求工程需要的人行道、侧石块件运距2km，其它材料运距按5公里考虑，施工期间要求符合安全施工、文明施工的有关规定。请完成以下内容：（100分） 1、编制该路面工程及附属工程的分部分项工程量清单。（42分） 2、对分部分项工程量清单中除侧石安砌外的其他各项进行综合单价计 算。（40分） 3、根据你的分析计算填写分部分项工程量清单综合单价分析表（18分） 说明和要求： 1、人工、材料、机械及管理费采用广东省市政工程综合定额，利润按人工 费20%计；C30混凝土单价198.19元/m3；人行道单价6.48元/块，即40.5 元/m2。 2、综合单价分析计算时，沥青砼采用现场人工加工，机械铺筑。涉及到的 其它施工方法，可自行考虑决定，但必须在施工方法的叙述中明确写出 来。 3、所有工程量的计算都应写出过程，列出算式。

解：分部分项工程量清单 工程名称：××道路工程第 1 页 共1 页 清单工程量计算 1、6%水泥石屑基层：210×［14+2×（0.12+0.13+0.10）］ +991.06+37.28=4115.34m2 2、C30水泥混凝土路面：210×14m=2940m2 3、道路水泥混凝土路面钢筋：0.8×0.00199t/m×（210÷1＋1）×3=1.008t 4、人行道预制块铺砌：(3－0.12)×(210×2+16.5×3.14+50) =1502.81m2 5、混凝土侧石预制块安砌：210×2+18×3.14+50=526.52m 6、沥青砼（8cm细粒式）：991.06m2 7、沥青砼（14cm粗粒式）：991.06 m2 施工项目工程量计算表

2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库附带答案5

2023年造价员-工程造价基础知识考试备考题库 附带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 简明标准施工合同附件包括（）。 A. 缺陷责任与保修责任 B. 索赔和争议解决 C. 合同协议书和履约担保 D. 履约担保与保修责任 正确答案：C, 2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列()不属于施工图预算。 A.分部分项工程预算 B.单项工程预算 C.建设项目总预算 D.单位工程预算 正确答案：A, 3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于施工合同争议解决的说法正确的是（）。

A.当事人签订的建设工程施工合同与中标通知书载明的工程范围不一致，一方当事人请求将中标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。 B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许 C.当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许 D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明 E.鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见仍可作为认定案件事实的依据 正确答案：A,B,C,D, 4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括() A.通知对方 B.赔偿损失 C.提供相关证明 D.继续履行 E.解除合同 正确答案：A,C, 5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 措施项目清单的编制依据包括()。 A.施工现场情况、地勘水文资料、工程特点 B.分部分项工程量清单 C.常规施工方案 D.招标文件 E.设计文件 正确答案：A,C,D,E, 6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《招标投标法》的规定，投标人少于()个的，招标人应当重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 正确答案：B, 7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 建设工程项目按项目的投资效益分为（）。 A. 公益性项目

2023年造价员-工程计量与计价实务(土建工程)考试备考题库附含有答案

2023年造价员-工程计量与计价实务（土建工程） 考试备考题库附带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 形成建筑空间的坡屋顶，结构高度在（）以上的部位，应计算全面积。 A. 2 B. 2.1 C. 2.2 D. 2.4 正确答案：B, 2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 影响混凝土强度主要因素包括（）。 A. 水灰比 B. 养护温度和湿度 C. 龄期 D. 水泥强度等级 E. 骨料粒径 正确答案：A,B,C,D, 3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，下面关于混凝土及钢筋混凝土工程工程量计算说法中，不正确的是（）。 A. 无梁板按板与柱帽体积分别计算 B. 有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算 C. 雨篷、阳台板体积包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐体积

D. 单个容量超过50m3容量的水池，按柱、梁、墙、板分别计算 正确答案：A, 4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于金属窗工程量计算，说法正确的是（）。 A. 彩板窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 B. 金属纱窗以平方米计量时按框的外围尺寸以面积计算 C. 金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算 D. 金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算 正确答案：B, 5.(多项选择题)(每题 5.00 分) 不计算建筑面积的范围包括（）。 A. 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗 B. 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯 C. 无围护结构的观光电梯 D. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台 E. 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，主体结构外的空调室外机搁板（箱）、构件、配件，挑出宽度在2.20m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷 正确答案：A,B,C,D, 6.(多项选择题)(每题 2.00 分) 常见的混凝土的养护方法有( )。 A. 标准养护 B. 热养护 C. 自然养护 D. 冷结养护 E. 分件养护 正确答案：A,B,C, 7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013），下列项目中，按建筑物自然层计算建筑面积的有（）。 A. 建筑物内的变形缝

2023年一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案解析

一级造价工程师考试建设工程计价真题及答案1根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2023)，有关鉴定期限旳起算，下列说法对旳旳是（）。 A.从鉴定机构函答复委托人接手委托之日起算 B.从鉴定机构函答复委托人接手委托之日旳次日计算 C.从鉴定人接受委托人移交证据材料之日起算 D.从鉴定人接受委托人移交证据材料之日旳次日起算 【答案】D

【解析】参教材P271。鉴定期限从鉴定人接受委托人按照规定移交证据材料之日起旳次日起算。 2有关承包人原因导致旳工期延误期间协议价款旳调整，下列说法对旳旳有（）。 A.国家政策变化引起工程造价增长旳应调增协议价款 B.国家政策变化引起工程造价减少旳应调减协议价款 C.使用价风格整公式调价时，以计划进度曰期指数为现行价格指数 D.使用价风格整公式调价时，以实际进度曰期指数为现行价格指数 E.使用价风格整公式调价时，以计划进度曰期与实际进度日期两个指数中转低者作为调价指数

【答案】BE 【解析】参P237。假如由于承包人旳原因导致旳工期延误，在工程延误期间国家旳法律、行政法规和有关政策发生变化引起工程造价变化旳，导致协议价款增长旳，协议价款不予调整；导致协议价款减少旳，协议价款予以调整。参P242。由于承包人原因导致工期延误旳，则对计划进度日期（或竣工日期）后续施工旳工程，在使用价风格整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）旳两个价格指数种较低者作为现行价格指数。 3根据现行《原则设计施工总承包招标文献》工程总承包项目协议中旳暂列金额可用于支付签订协议步（）。 A.不可预见旳变更费用

广东省造价员考试《工程造价基础理论》试卷及答案(真题)

建设工程造价员资格考试 工程造价基础理论试卷 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价 C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。

A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上 不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部 分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根 据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10% 13. 我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A. 装运港船上交货价（FOB） B. 目的港船上交货价（FOS） C. 离岸价加运费（C&F） D. 到岸价（CIF） 14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3， 该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m3 15. 地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1.5％，则100㎡地面地砖消耗量 为（ B ）。 A. 2475块 B. 2513块 C. 2500块 D. 2462.5块 16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（C ）费 用中考虑。 A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费 17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（C ）。 A. 项目编码统一 B. 项目名称统一 C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一

2022年广东省直属全国工程造价员建筑与装饰工程试题版后附答案

广东省造价员考试真题及答案 建筑与装饰工程计价应用 考试时间为240分钟，满分100分 某小型传达室工程，设计为砖混构造，室内设计标高为±0.000，原地面标高及室外设计地坪标高为-0.300m。基础垫层采用C10素混凝土，厚200mm,在标高-0.060m处开始做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层。防潮层下用M7.5防水水泥砂浆砌筑，防潮层上用M5水泥砂浆砌筑，均采用原则砖。圈梁设计尺寸为240mm*240mm，矩形梁设计尺寸为240mm*300mm，均采用C20（碎石粒径20mm）商品混凝土。外墙、梁柱底层抹20mm厚水泥石灰砂浆1:1:6，设计规定采用现场搅拌砂浆，面用水泥膏贴陶瓷釉面砖，规格为240mm*60mm。请根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（），按一类地区，按费率计算旳安全文明施工措施费费率为3.18%，规费费率为1%，税率为3.45%，利润为18%，完毕如下计量计价事项： 1、根据《建设工程建筑面积计算规范》（GB/T50353--），计算该传达室旳建筑面积（5分）。 2、计算挖基础土方清单工程量（10分）。 3、计算砌筑清单工程量并列出砌筑分部分项工程量清单（25分） 4、计算矩形梁、圈梁旳定额混凝土及模板工程量。若混凝土采用泵送方式浇捣，不考虑模板和钢筋费用，用定额计价法计算矩形梁混凝土旳工程造价（30分）。 5、若已知动态人工单价为80元/工日，陶瓷釉面砖单价为30元/m²，门窗厚度为120mm，平墙内侧安装。若不考虑建筑面积在300m2如下对人工、材料

费用旳影响，计算外墙陶瓷釉面砖装饰清单工程量并进行综合单价分析（30分）。 （注：未另行给定旳计算信息，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—）、《广东省建筑与装饰工程定额》（）确定。

2023年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价实务通关考试题库带答案解析

2023年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价实务通关考试题库带答案解析 单选题（共30题） 1、测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准立方体试件边长为( )mm。 A.200 B.150 C.100 D.50 【答案】 B 2、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353—2013），有顶盖无围护结构的场馆看台部分（）。 A.不予计算 B.按其结构底板水平投影面积计算 C.按其顶盖的水平投影面积1/2计算 D.按其顶盖的水平投影面积计算 【答案】 C 3、根据《建设工程工程最清单计价规范》（GB 50500—2013），关于投标报价的说法，错误的是（）。 A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动 B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用 D.总承包服务费应按照招标人的要求和现场管理需要自主确定

【答案】 C 4、工程量清单的编制者应是（）。 A.投标单位的造价管理人员 B.招投标管理部门负责人 C.工程标底审查机构人员 D.有编制能力的招标人 【答案】 D 5、根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB/T50353），以下关于建筑面积计算说法正确的是（）。 A.建筑物外有围护结构的挑廊按其外围水平面积的一半计算建筑面积 B.室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积 C.建筑物前的混凝土台阶按其水平投影面积的一半计算建筑面积 D.建筑物间有顶盖的架空走廊按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积 【答案】 B 6、下列不属于隔墙工程按构造方式分类的是（） A.骨架式隔墙 B.板材式隔墙 C.砌块式隔墙 D.铝合金板墙 【答案】 D

造价工程师考试真题精选及答案8篇

造价工程师考试真题精选及答案8篇 造价工程师考试真题精选及答案8篇第1篇 在资金成本中。具有产品成本性质的部分应计人产品成本，另一部分应作为（）。 A．产品净收益 B．利润的分配 C．实收资本 D．未分配利润 正确答案：B 在FIDIC招标程序中，招标文件包括（）。 A．资格预审程序 B．资格预审最低要求 C．投标邀请函 D．向所有投标人颁发的补遗 正确答案：C 建筑装饰涂料的辅助成膜物指的是（）。

A．松香 B．丙酮 C．硝酸纤维 D．苯 E．汽油 正确答案：BDE 与BOT融资方式相比，ABS融资方式的特点之一是（）。A.实际运作难度大 B.能够获得国外先进技术 C.投资者承担的风险较大 D.融资成本较低 正确答案：D 13 ．下列工程造价管理活动中，不属于工程量清单计价活动的是（）。 A ．工程支付 B ．索赔与现场签证 C ．工程计价争议处理 D ．竣工决算 正确答案：D

造价工程师考试真题精选及答案8篇第2篇 室内排水系统中，排出管在隐蔽前必须进行的试验为（）。A．水压试验 B．灌水试验 C．强度试验 D．通球试验 正确答案：B 下列不属于材料预算价格的费用是（）。 A．材料原价 B．材料包装费 C．材料采购保管费 D．新型材料实验费 正确答案：D 77 ．工程定额计价和工程量清单计价是目前我国并存的两种计价模式。二者的主要区别在于（）。 A ．定额计价的价格介于国家指导价和国家调控价之间。工程量清单计价价格反映市场价

B ．定额计价所依据的各种定额具有指导性，工程量清单计价所依据的“清单计价规范”含有强制性条文 C ．定额单价为直接费单价，清单综合单价包括直接费、管理费、利润和风险 D ．在定额计价法中，工程量由招标人和投标人分别按图计算，在清单计价法中工程量由招标人统一计算 E ．定额计价只适用于建设前期几段使用，工程量清单计价 正确答案：BD 根据有关财务文件规定，建设单位发生单项工程报废时，按规定程序报批并经批准，正确的做法是（）。 A.以单项工程的净损失，按增加建设成本处理，计人建筑安装工程费支出 B.以单项工程的净损失，按减少建设成本处理，计人待核销基建支出 C.以单项工程的净损失，按增加建设成本处理，计人待摊投资支出 D.以单项工程的净损失，按减少建设成本处理，计人非经营性项目转出投资支出 正确答案：C

2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案解析【完整版80题】

2023年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及答案解析 【完整版80题】 第1题单选题（每题1分，共60题，共60分） 1．工程经济分析中，利息可以被理解为资金的（）。 A．机会成本 B．沉没成本 C．变动成本 D．固定成本 【答案】A 【解析】在工程经济分析中，利息还被理解为资金的一种机会成本。这是因为，如果债权人放弃资金的现时使用权利，也就放弃了现期消费的权利。 2．工程项目策划可分为建设前期项目构思策划，建设期间的项目管理策划和建成后运营策划，下列项目策划内容中，属于建设前期构思策划的是（）。 A．工程项目招标策划 B．项目合同结构策划 C．工程项目管理制度策划 D．工程项目定位策划 【答案】D 【解析】项目构想策划的主要内容包括： （1）工程项目的定义。即描述工程项目的性质、用途和基本内容。 （2）工程项目的定位。即描述工程项目的建设规模、建设水准，工程项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力，并进行工程项目定位依据及必要性和可能性分析。 （3）工程项目的系统构成。描述系统的总体功能，系统内部各单项工程、单位工程的构成，各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划思路及方案的可行性分析。 （4）其他。与工程项目实施及运行有关的重要环节策划，均可列入工程项目构思策划的范畴。 3．在美国安全市场化的工程造价管理模式下，工程造价并非无章可循，美国建筑标准协会（CSI）发布的适用于大多数建筑工程的统一造价标准是（）。 A．工程分项细目划分标准及编码体系 B．工程分项细目划分标准及计算规则 C．工程计算规则及编码体系 D．工程计算规则及工程定额 【答案】A 【解析】美国政府部门没有统一发布工程量规则和工程定额，但这并不意味着美国的工程估价无章可循。美国有一套统一的工程分项细目划分标准及编码体系，如美国建筑标准协会（CSI）发布的Masterformat、Uniformat及OmniClass等。这些工程分类和编码体系应用于大多数建筑工程。 4．进行追加筹资决策所依据的资金成本是（）。 A．社会平均资金成本 B．边际资金成本 C．账面综合资金成本 D．递延资金成本

2021年广东二级造价工程师考试《建设工程计量与计价实务(水利工程)》真题及详解

2021年广东二级造价工程师考试《建设工程计量与计价实务（水利工程）》 真题及详解 一、单项选择题（每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨，以及费用标准调整而增加的投资的是（）。 A．基本预备费 B．价差预备费 C．材料补差 D．暂列金额 【参考答案】B 【参考解析】价差预备费主要为解决在工程项目建设过程中，因人工工资、材料和设备价格上涨，以及费用标准调整而增加的投资。其计算方法是根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。 2．水利工程工程量清单的组成为（）。 A．分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单 B．分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和暂列金 C．分类分项工程量清单、措施项目清单、零星工作项目清单和暂列金 D．分类分项工程量清单、其他项目清单、零星工作项目清单和暂列金 【参考答案】A 【参考解析】工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制。工程量清单应作为招标文件的组成部分。工程量清单应由分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成。 3．对于用量多、影响工程投资人的主要材料，一般需编制材料预算价格，其计算公式不需要考虑（）A．材料原价 B．损耗费 C．运杂费 D．采购及保管费率 【参考答案】B 【参考解析】对于用量多、影响工程投资人的主要材料，如钢材、水泥、粉煤灰、炸药、油料、砂石料等，一般需编制材料预算价格。计算公式如下：材料预算价格＝（材料原价＋运杂费）×（1＋采购及保管费率）。 4．水利水电工程永久性水工建筑物级别，根据工程等别或永久性水工建筑物的分级指标，划分为（）级。 A．六 B．五 C．四 D．二 【参考答案】B 【参考解析】水利水电工程等级划分，既关系工程自身的安全，也关系其下游人民生命财产、工矿企业和设施的安全，对工程效益的正常发挥、工程造价和建设速度有直接影响。水利水电工程按其工程规模、效益及在国民经济中的重要性，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等，适用于不同地区、不同条件下建设的防

广东造价员土建工程单选题真题

广东造价员土建工程单选题真题 广东2015年造价员土建工程单选题真题 一.单选题(题1分，共30分) 1.投资时候现代经济生活中最为重要的内容之一，投资可以从不同的角度进行分类，企业投资属于( ) A.按投资领域分类 B. 按投方式分类 C. 按投资主体分类 D. 按投资来源国别分类 解释：建设工程计价基础知识2015(P2)投资按投资主体分类包括：政府投资、企业投资、个人投资 2.我国现行的建设工程投资由固定资产投资和流动资产投资构成，其中固定资产投资就是通常所说的工程造价，该工程造价的构成由( ) A分部分项工程费，措施项目费，其他项目费，规费，税金 B. 分部分项工程费，措施项目费，土地使用费，预备费，设备购置费 C.设备及工器具购置费，建筑安装工程费，工程建设其他费用，规费，税金 D. 设备及工器具购置费，建筑安装工程费，工程建设其他费用，预备费，建设期贷款利息 解释：建设工程计价基础知识2015(P3)图1.1-3 3.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50200-2013)，分部分项工程清单应采用( )计价 A.工料单价 B.综合单价 C.完全费用单价 D.定额单价 解释：根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50200-2013)(P4)3.1.2 分部分项工程和措施项目清单应采用综合单价计价

4.全过程造价控制是指建设项目从可行型研究阶段过程造价的预测开始，到工程实际在家的确和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理，在工程造价的全过程中，下列说法正确的是( ) A.用概算造价控制技术设计和修正概算造价 B.用概算造价控制方案设计和估算造价 C.用估算造价控制施工图设计和预算造价 D.用预算造价控制初步和概算造价 解释：建设工程计价基础知识2015(P8)在工程造价全过程的控制中用概算造价控制控制技术设计和修正概算造价 5.工程造价的有效控制就是采取一定的方法和措施把建设项目投资的发生控制在批准的投资额度以内，在施工图设计阶段，以( )为控制目标和修正施工图设计 A.投资估算 B.设计概算 C.结算价 D.合同价 解释：建设工程计价基础知识2015(P15)(3)在施工图设计阶段以设计概算为为控制目标和修正施工图设计 6.工程竣工验收，当项目由于施工承包单位的原因发生了重大改变，根据绘制竣工图的规定，下列说法中正确的是( ) A.由设计单位负责重新绘图 B.由施工承包单位负责重新绘图 C.由业主自行绘图 D.有施工承包单位在元施工图(蓝图)上注明修改部分，并附以施工说明即可 解释：建设工程计价基础知识2015(P13)(C)凡结构-其他重大改变，由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图 7.建筑产品的价格由( )组成。 A.直接费，利润，税金 B.分部分项工程费，规费、利润，税金

2023年广东二级造价师《土建工程》真题及答案解析

2023年广东二级造价师《土建工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共30 题，每题0.8 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 3．合同里面是2000 的量，约定超出15％部门调整单价，最终完成2500，问调整的量是（）。 A．200 B．2500 C．2000 D．400 【答案】A 【解析】（2500－2000）÷2000×100％＝25％＞15％，约定超出15％部门调整单价，故2500－2000×（1＋15％）＝200，所以选择A。 4．斜屋顶1.2 米以下怎样算面积（）。 A．不算 B．算1/2 C．算全面积 D．XXXX 【答案】A 【解析】形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 2.10m 及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m 以下的部位应计算1/2 面积；结构净高在 1.20m 以下的部位不应计算建筑面积。 5．以下（）是可以用单价计量的。 A．大型机械进出场及安拆费 B．夜间施工增加费 C．二次搬远费 D．安全文明措施费 【答案】A 【解析】大型机械设备进出场及安拆，按使用机械设备的数量“台·次”计算。项目特征描述：机械设备名称、机械设备规格型号。 二、多项选择题（共20 题，每题1.3 分，每题的备选项中，有 2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项，完全答对才得分） 1．钢材的力学性能包括（）。 A．弯曲性能 B．抗拉性能 C．冲击性能 D．疲劳性能 E．焊接性能 【答案】BCD 【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括抗拉性能、冲击性能、疲劳性能和硬度等。弯曲性能和焊接性能属于工艺性能。 2．下列常用水泥中，不适用于大体积混凝土工程的有（）。

广东省造价员考试试题及答案全(打印版)试题及答案

1、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。 A、62100 B、61390 C、66666 D、78400 2、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( ) A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差 3、以下是提高价值的途径 A 提高功能、降低成本 B 功能不变、成本下降 C 功能略降、成本大降 D 成本略增、功能大增 E 成本不变，提高功能 4、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有 A 建设工程造价是项目决策的依据 B 建设工程造价是筹集建设资金的依据 C 建设工程造价是总分包的依据 D 建设工程造价是计算材料用量的依据 E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标 5、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。 A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价 6、检查投资目标分解的合理性，资金使用计划的保障性，施工进度计划 的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的( )。 A.组织措施 B.技术措施 C.管理措施 D.经济措施 7、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述 错误的是( ) 。 A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。 B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包 人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的 3%预留 D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损

广东市政工程造价员考试案例分析试题(含答案)

广东市政工程造价员考试案例分析试题(含答案) 广东造价员考试案例分析试题与答案 案例：广州市某段道路工程，桩号K2+210～K2+420直线路段是水泥砼路面， 丁字路口范围内为沥青砼路面（丁字路口计算至圆弧切点处），支路路面宽度A＝12m，人行道宽度B＝3m，转弯处圆弧半径R1＝18m，R2＝15m。土石方工程已完成。路面及人行道工程结构详见“××道路工程图”。招标文件要求工程需要的人行道、侧石块件运距2km，其它材料运距按5公里考虑，施工期间要求符 合安全施工、文明施工的有关规定。请完成以下内容：（100分） 1、编制该路面工程及附属工程的分部分项工程量清单。（42分） 2、对分部分项工程量清单中除侧石安砌外的其他各项进行综合单价计算。（40分） 3、根据你的分析计算填写分部分项工程量清单综合单价分析表（18分）说明和要求： 1、人工、材料、机械及管理费采用广东省市政工程综合

定额，利润按人工费20%计；C30商品混凝土单价198.19元/m3；人行道单价6.48元/块，即40.5元/m2。 造价者网 造价者网 2、综合单价分析计算时，沥青砼采用现场人工加工，机械铺筑。涉及到的 其它施工方法，可自行考虑决定，但必须在施工方法的叙述中明确写出来。 3、所有工程量的计算都应写出过程，列出算式。 解：分部分项工程量清单 工程名称：××道路工程第 1 页共 1 页 清单工程量计算 1、6%水泥石屑基层：210×［14+2×（0.12+0.13+0.10）］ +991.06+37.28=4115.34m2 2、C30水泥商品混凝土路面：210×14m=2940m2 3、道路水泥商品混凝土路面钢筋：0.8×0.00199t/m×（210÷1＋1）×3=1.008t 4、人行道预制块铺砌：(3－0.12)×(210×2+16.5×3.14+50) =1502.81m2 5、商品混凝土侧石预制块安砌：210×2+18×3.14+50=526.52m 6、沥青砼（8cm

2022年广东二级造价师土建工程考试真题及答案

2022年广东二级造价师土建工程考试真题及答案 一、单项选择题 1.以下（）不是夯实土。A．自然堆放的土 B．重锤夯实的土C．强夯的土 D．振动压实的土 【答案】A 【解析】夯实土是指按规范要求经过分层碾压、夯实的土。重锤夯实的土、强夯的土、振动夯实的土都属于夯实土。 2.挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的（）倍。A．1.5 B．1C．2D．2.5 【答案】A 【解析】挑梁式，是从横墙上伸出挑梁，阳台板搁置在挑梁上。挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右，为防止挑梁端部外露而影响美观，可增设边梁。阳台板的类型和跨度通常与房间楼板—致。挑梁式的阳台悬挑长度可适当大些，而阳台宽度应与横墙间距(即房间开间)一致。挑梁式阳台应用较广泛。 3.硅酸盐水泥初凝时间不得早于（），终凝时间不得迟于（ ）。A．45min 6.5h B.0min 6.h C.0min 5h D.0min 10h 【答案】A 【解析】现行国家标准《通用硅酸盐水泥》CB175—2007规定，硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于6.5h；普通硅酸盐水泥初凝时间不得早 于45min，终凝时间不得迟于10h。 4.根据《房屋建筑与装饰工程综合定额》2018，混凝土基础垫层每边增加工 作面（）。A．150mm B．400mmC．300mmD．250mm 【答案】C 【解析】见下表。 5.根据《房屋建筑与装饰工程综合定额》2018，人工费按照2017年广东省建 筑市场综合水平取定，各时期地区水平差异可按照（）。 A．动态人工调整系数进行调整B．人工日工日 C. C.人工单价 D. D.人工综合单价 【答案】A 【解析】综合定额人工费按照2017年广东省建筑市场综合水平取定，各时期各地区的水平差异可按各市发布的动态人工调整系数进行调整。 6.以下（）不是最高投标限价的优点。A．调整基准价 B．有效控制投资，防止恶性哄抬报价C．提供透明度

2023年广东二级造价师安装工程考试真题及答案

2023年广东二级造价师安装工程考试真题及答案 1.按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500——2013规定，工程进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，一般（）。 A.不低于50%,不高于80% B.不低于50%,不高于85， C.不低于60%不高于85% D.不低于60%,不高于90% 【答案】D 【解析】进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%不高于90机 2.要去现场计量核价的，要提前（）小时通知承包人，承包人要提供便利条件 A.7 B.12 C.24 D.48 【答案】C 【解析】发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。 3.工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的一定百分比。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。该百分比是（）. A.10« B.15% C.20% D.25 , 【答案】C 【解析】工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20‰4,敷设配线管时，明配导管弯曲半径不应小于管外径的（）倍。 Λ.4 B. 5 C. 6 D.8【答案】C 【解析】明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。

5.当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的（）倍 A. 4 B. 5 C. 6 D.8 【答案】A 【解析】当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 6.（）我国自上世纪70年代以来使用最普遍的一种湿式除尘器。全部是用天然的花岗岩砌筑而成，耐酸、防腐、耐磨，使用寿命长。 A.布袋除尘器 B.麻石水膜除尘器 C.旋风水膜除尘器 D.旋风除尘器 【答案】B 【解析】麻石水膜除尘器是我国自上世纪70年代以来使用最普遍的一种湿式除尘器.全部是用天然的花岗岩砌筑而成，耐酸、防腐、耐磨，使用寿命长。 7.下列室内消火栓清单项目不包括内容的是（）。（这题答案记忆不太清，反正大概这么回事） A.水带 8.水枪 C.消火栓箱 D.连接管 【答案】D 【解析】室内消火栓，包括消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙头带接扣、自救卷盘、挂架、消防按钮。 8.VV22,的第一个2是代表什么（）? A.钢带 B.双钢带 C.粗钢丝 D.细钢丝 【答案】B 【解析】第一个数字表示铠装层，2表示双钢带。第二个数字表示外被层类型，2表示聚氯乙烯护套。 9.具有施工方便、无毒、造价低、耐盐、耐酸腐蚀的漆（） A.陕喃树脂漆 B.酚醛树脂漆

2020年广东二级造价师考试《 建设工程计量与计价实务(土木建筑工程)》真题及详解

2020年广东二级造价师考试《建设工程计量与计价实务（土木建筑工程）》真题及详解 一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．下列内容中，属于结构面积的是（）。 A．梁所占面积 B．墙体所占面积 C．阳台面积 D．客厅所占面积 〖正确答案〗：B 〖试题解析〗结构面积，是指建筑物各层平面布置中的墙体、柱等结构所占面积的总和（不包括抹灰厚度所占面积）。 2．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353－2013），在主体结构外的阳台，其建筑面积应（）。 A．不计算 B．按其结构底板水平投影面积计算 C．按其结构底板水平投影面积一半计算 D．按其结构外围水平面积一半计算 〖正确答案〗：C 〖试题解析〗在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。 3．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353－2013），下列项目中要计算建筑面积的是（）。 A．露台 B．屋顶水箱 C．附墙柱 D．伸出外墙结构外边线宽度为2m的有柱雨篷 〖正确答案〗：D 〖试题解析〗有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。 4．根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353－2013），当窗台与室内楼地面高差（）且结构净高在（）时，凸窗应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积计算建筑面积。 A．＜0.45m；≥2.1m B．≤0.45m；≤2.1m C．＜0.45m；＜2.1m D．＜0.45m；＞2.1m 〖正确答案〗：A 〖试题解析〗窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸（飘）窗，应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。 5．根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，在土石方工程工程量计算中，机械挖土人工辅助开挖，按施工组织设计的规定分别计算机械、人工挖土工程量；如施工组织设计无规定的，按（）的规定计算。 A．机械挖土方94％、人工挖土方6％ B．机械挖土方100％ C．机械挖土方95％、人工挖土方5％

广东造价员试卷

全国建设工程造价员资格考试 艺建联教育考前密训习题 第一部分公共基础知识 一、公共基础单项选择题（共 30 题，每小题 1 分，共 30 分。每小题有四个备选答案只有一个最符合题意，请选出最符合题意答案，并填涂在答题卡上）。 1.投资是当代经济生活中最为主要内容之一。投资能够从不一样角度进行分类，生产经营性投资属于（） A、按投资领域分类 B、按投资方式分类 C、按投资主体分类 D、按投资起源国别分类 2.依照《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-），在工程量清单计价模式下，建筑安装工程费由（）组成。 A、分部分项工程费、方法项目费、土地使用费、预备费、设备购置费 B、分部分项工程费、方法项目费、其余项目费、规费、税金 C、设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其余费用、规费、税金 D、设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其余费用、预备费、建 设期贷利息 3 .依照《建A、工程量清单B、工程量定额C、完全费用单价D、综合单价 4.全过程造价控制是指建设项目从可行性研究阶段过程造价预测开始，到工程实

际造价确实定和经济后评价为止整个建设期间工程造价控制管理。在工程造价 全过程控制中，以下说法中正确是（）。 A、用估算造价控制施工图设计和预算造价 B、用概算造价控制方案设计和估算造价 C、用概算造价控制技术设计和修正概算造价 D、用预算造价控制初步设计和概算造价 5.工程完工验收时，项目发生了重大改变，但其原因不属于设计单位和施工承包单位，依照绘制完工图要求，以下说法正确是（）。 A、由设计单位负责重新绘图 B、由施工承包单位负责重新绘图 C、由业主自行绘图 D、由施工承包单位在原施工图（蓝图）上注明修改部分，并附以施工说明即可 6.工程造价有效控制就是采取一定方法和方法把建设项目投资发生控制在同意投资额度以内。在初步设计阶段，以（）为控制目标控制和修改初步设计。 A、协议价 B、设计概算 C、结算价 D、投资估算 7.建筑产品价格由（）组成。 A、直接费、利润、税金 B、生产成本、利润、税金 C、间接费、利润、税金 D、分部分项工程费、利润、税金 8.工程建设定额中分项最细，定额子目最多一个定额，也是工程建设定额中基础性定额是（） A、概算定额 B、预算定额 C、施工定额 D、估算指标

2023年广东省造价工程师工程计价分部分项工程费考试试题

2０２3年广东省造价工程师工程计价：分部分项工程费考 试试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分,每题旳备选项中,只有１个事最符合题意） １、下列工程造价信息中,属于比较初级旳,一般没有通过系统加工处理旳信息是_＿。ﻭA．建材旳最新市场价格ﻭ Ｂ.人工工资价格指数 C．某已竣工程造价指标ﻭ Ｄ.建安工程造价指数 2、某工作旳总时差为3天,自由时差为1天,由于非承包商旳原因,使该工作旳实际完毕时间比最早竣工时间延迟了5天,则承包商可索赔工期最多是(）天。ﻭA.1ﻭ B.２ﻭ Ｃ．３ D．4 3、对一栋１2层住宅楼组织流水施工,已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。 Ａ.12段2８d B．３段28dﻭ C．12段24d D.３段24d ４、工业生产项目，须__才能进行验收。ﻭ A．投料试车合格，形成生产能力，能正常生产出产品后ﻭ B.通过无负荷联动试运转后 C．政府有关部门检查后 D．承包商自检后

5、直接影响水泥活性和强度旳是（)。ﻭ A.凝结时间 B.体积安定性 C.细度ﻭ Ｄ.密度 6、按洞顶填土状况不一样分类旳涵洞是（）。ﻭ A．盖板涵ﻭ B.箱涵ﻭ C.石涵 D.明涵 7、（）是形成固定资产旳重要手段。 A.基本建设投资ﻭ B．更新改造投资ﻭ C.房地产开发投资 D.其他固定资产投资 8、打桩机具中桩架旳重要构成部分是（)。ﻭ A.底盘、导向杆、动力装置、滑轮组ﻭ B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑ﻭC．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑ﻭ D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤 9、建设项目投资偏差分析中旳拟竣工程计划投资可以表达为__。 A．拟竣工程计划投资＝计划单价×已竣工程量ﻭ B.拟竣工程计划投资＝实际单价×已竣工程量 Ｃ．拟竣工程计划投资＝计划单价×拟竣工程量ﻭ Ｄ．拟竣工程计划投资=实际单价×拟竣工程量 10、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年旳是_＿。 A．工业用地 B．教育、科技用地